招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于Tue Jun 04 16:55:01 CST 2024在采购与招标网发布 鱼复新城汽车电子产业园一期-智造中心2号新建项目答疑补遗文件。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 鱼复新城汽车电子（略）2号新建项目答疑及补遗通知各潜在投标人：（略）新城汽车电子（略）2号新建项目”答疑补遗通知如下：一、答疑部（略）质疑一：第八章投标文件格式中（七）其他资料3.承诺书中：二、认真履行纳（略）将于合同签订5日（略）主管税务机关报验登记。在项目实施过程中，按照现行税收政策相关规定及时足（略）预缴各项税金，并保证综合税负预缴税款合同实际执行金额*（略）%不低于2%。请问投标单位是否要求在（略）的单位？回复：请各投标人仔细阅读招标文件，招标文件中未对投标人（略）地有所要求，中标单位须按照承诺书要求履行相应事宜。质疑二：（略）类，工业建筑包括厂房及其辅助附属设施，请问工业建筑是否满（略）类别要求？回复：请各投标人根据招标文件（略）类标准GBT（略）-（略）要求提供相应业绩。质疑三：请问包含厂房及其配套辅助设施的工业建筑是否满足项目类别要求？回复：满足。质疑四：1.投标函缺陷责任期是否填写“达到招标文件的要求”即可？2.投标函附录合同条款号是否不需要改动，工期（略）质量的约定内容是否填写“达到招标文件的要求”即可？3.若（略）投标文件制作（略）的投标文件格式与PDF版招标文件的投标文件格式不一致，以哪个为准？4.业绩要求中的合同协议书，是否提供金额、规模、项目名称、承包人、招标人、盖章页等关键信息页即可？5.根据《中华人（略）可以设立（略）登记机关（略）不具（略）承（略）缴纳社保是合法有效的，请（略）缴纳的社保是否满足要求？6.招标文件要求提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件，请问证书是否提供正本或副本的扫描件均可？7.在3.1投标文件组成中有“（4）低价风险担保提交承诺书（如有）”，而在投标函部（略）并没有提供“低价风险担保提交承诺书（如有）”的格式，是否需要修改。8.投标文件格式中下划（略）、空格处、表格中无需填写或无法填写内容的，是填“”或“无”还是可以不填空白，对此有无要求？9.如采用电子保函形式提供投标保证金，资格审查部（略）“其他资料”是否可以不保留“企业基本账户开户证明文件”和“投标保函示范文本”格式。（略）.投标文件资格审查部（略）需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否为提供企业的法定代表人的安全生产考核合格证书即满足要求？（略）.投标文件要求提供项目经理、项目技术负责人和委托代理人开标前近1月的社保，即是否只需要提供5月一个月的社保即满足要求？（略）.若已经申请换发了新版营业执照的，因新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人（略）明”中，经营期限是否填“长期”或者“”即可？回复：1、按第二章投标人须知前附表1.3.2条约定时间进行填报。2、投标函附录以本补遗第5条为准。3、以发布的CQZF版招标文件为准。3、同质疑四第2条回复。4、是。5、同质疑九回复。6、同质疑四第8条回复。7、同质疑四第4条回复。质疑十七：是否能明确临时用水、用电接驳口具体位置和容量大小？回复：同质疑十四第2条回复。质疑十八：招标人是否（略）节点计划，能否给出暂定开工日期，（略）进度计划。回复：同质疑十四第1条回复。质疑十九：请提供地质勘察报告及相关图件。回复：已补充，详见本补遗第3条。质疑二十：1.（一）投标函中“工（略）质量”是否按照电子投标制作（略）显示的工期填写“达到招标文件的（略）质量填写“招标文件的要求”即可？2.（二）投标函附录的约定内容是否填写“达到招标文件的要求”即可？3.若组成联合体参与竞标，在投标函部（略）和资格审查部（略）中，关于法定代表人（略）明或附有法定代表人（略）明的（略）的内容，是否仅需联合体牵头单位提供即可？4.现国家推行社保属地化，（略）名义在（略）公（略）所在地就业，更能保护业主利益，更能保证（略）为无独立法人的企业（略）支机构）。请（略）名义缴纳的养老保险证明？5.投标人须知前附表1.4.1人员养老保险证明要求连续养老保险证明期限须包含（养老保险证明为开标前近1个月）。是否可以理解为缴费月份或缴费起止时间只要包含（略）年5月即可？6.投标文件格式中投标函中投标保证金金额填写部（略），红名单企业是否按实际缴纳的金额，即填写（略）？7.除联合体协议书以外的其他投标文件格式、封面、光盘贴、封套等，须填写“投标人”或“投标人名称”处，是否仅填写联合体牵头人单位名称即可？8.投标人除提供投标文件资格审查部（略）（六）承诺书的承诺外，是否还需要提供其他承诺？9.投标文件格式“主要人员简历表”中，主要工作经历是否可以不填写或者打“”？（略）.如采用联合体形式参与投标，投标函中要求填写投标人、法定代表人或其委（略）址、单位电话（座机）、委托代理人电话（手机）、传真、邮政编码等信息，是否只填写联合体牵头人单位信息即可？回复：1、是。2、同质疑四第2条回复。3、是。4、同质疑四第5条回复。5、同质疑四第（略）条回复。6、以实际缴纳金额填报，缴纳金额须满足文件要求。7、是。8、同质疑九回复。9、按招标文件要求填写。（略）、可以。质疑二十一：（略）.资格审查部（略）“投标人基本情况表”是否由联合体成员各方（略）别提供？（略）.（略）的电子投标文件格式与招标文件PDF文件中的投标文件格式不一致的以哪个为准？（略）.招标文件要求提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件，请问证书是否提供正本或副本的扫描件均可？（略）.请问联合体协议书里各成员单位的职责（略）工是否可以写“按联合体成员单位之间约定内容为准”。（略）.若已经申请换发了新版营业执照的，因新版营业执照无“经营期限”，投标文件格式“法定代表人（略）明”中，经营期限是否填长期即可？（略）.根据《建质[（略）]（略）号》中规定，企业主要负责人包括法定代表人、总经理（总裁）、（略）管安全生产的副总经理（副总裁）、（略）管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。请招标人明确：投标文件资格审查部（略）需提供企业主要负责人的安全生产考核合格证书，是否可以理解为提供企业的法定代表人、董事长、总经理、（略）管生产或安全的副总经理中任意一个安全生产考核合格证书即可？（略）.请明确投标文件中是否提交低价风险担保承诺书？（略）.请明确项目经理答辩过程中是否可以透露与投标人企业有关的信息？能否自报家门？回复：（略）、均提供。（略）、同质疑四第3条回复。（略）、同质疑四第6条回复。（略）、同质疑五回复。（略）、同质疑四第（略）条回复。（略）、同质疑四第（略）条回复。（略）、本项目采用综合评估法，无需提交低价风险担保承诺书。（略）、根据招标文件第三章评标办法第3.2.1（1），本项目答辩采用暗标评审，若答辩过程中透露与投标人企业有关的任何信息的，其答辩部（略）值得0（略）。质疑二十二：1.请明确本项目临建修建场地？2.请明确具体的开工日期，以便编排计划？3.请明确BIM具体实施内容及相关要求，并提供本项目设计BIM全套模型？4.请明确临水、临电具体接驳位置及容量？5.根据招标文件要求“施工用电的手续由发包人协助承包人（略），高压端的设备及（略）由发包人承担费用，低压端设施设备由承包人自行承担相关费用”，是否表示箱变及其前端线缆由发包人承担费用，承包人承担从箱变接出后的费用。6.招标文件内未见地质勘查报告，请提供？7（略）技术明标是否对纸张大小、图片颜色、页眉页脚等有相应要求？8.招标文件投标人须知前附表6.3.1.6要（略）停电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的（略）需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。承包人应自行准备抽水设备和蓄水池，并考虑水不足的加压措施，其费用综合考虑在投标总价（略）停电和供水不足影响时长在什么范围内由承包人自行承担，时长超出什么范围为不可抗力影响。回复：1、同质疑十三回复。2、同质疑十四第1条回复。3、请各投标人按招标文件第三章评标办法第2.2.2（1）技术方案评审编制要点提供相应投标文件。4、同质疑十四第2条回复。5、按招标文件执行。6、详见质疑十九回复。7、按第二章投标人须知前附表3.7.5条编制要求相关约定执行。8、按招标文件执行。质疑二十三：1.第一部（略）合同协议书及附件四、签约合同价与合同价格形式中建议签约合同价进行价税（略）离，（略）别列明含税价、不含税价、税金。根据《印花税法》第五条：“应税合同计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款”。且（略）要求，合同列明价税（略）离金额，方可按照不含税价进行印花税缴纳；否则按照含税价进行印花税缴纳，势必加重双方税负。2.第四部（略）专用合同条款（略）.5承包人的工期延误中约定：“逾期竣工违约金的限额：违约金总额不超过签约合同价款（略）关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确（略）行业的利润率一般在3%左右，实践中，在计算或调（略）违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。故建议将此处逾期竣工违约金的限额修改（略）违约金总额不超过签约合同价款的3%。3.第四部（略）专用合同条款（略）.3.3进度款（略）金额和时间4）中约定：“竣（完）工验收合格且完成档案资料移交，承包人在规定的期限提交合格、完（略）的结算资料，发包人委托（略）造价咨询资质单位出具结算审核报告后（即一审），付至造价咨询单位出具的结算审核报告金额（即一审）的（略）%”项目竣工验收合格到出具一审报告，中间时间跨度较长，此期间承包人付款比例一直维持在（略）%，不利于承包人解决下游单位付款问题，建议增加一个付款节点，缓解总包单位的付款压力，如新增“项目竣工验收合格付至经审（略）的（略）%”。回复：1、2、3条回复均为“按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价”。质疑二十四：1.专用条款7.5.3“土石方量依据设计施工图和第三方测量的成果资料进行计算，超（略）量不计取，欠挖部（略）按实计算”，建议保持公平公正的原则超挖部（略）及欠（略）量均按实计算。2.专用条款（略）.3.3进度款的（略），因竣工后需（略）大笔人工费及材料款，建议增加（略）节点：竣工验收合格且完成档案资料移交后（略）至累计产值的（略）%。回复：1、2条回复均为“按照招标文件执行。请各投标人认真阅读招标文件，结合自身实际情况后进行报价”。质疑二十五：1.（招标文件第（略）页）专用合同条款第（略）.5条承包人的工期延误，约定：“逾期竣工违约金的限额：违约金总额不超过签约合同价款的（略）%。”建议修改逾期竣工违约金限额为违约金总额不超过合同价款的3%，《最高人民法院关于当前民事审判工作中若干具体问题》第六条第四点：关于违约金数额问题。违约金过高或过低的判断标准应结合行业利润率确（略）行业的利润率一般在3%左右，实践中，在计算或调（略）违约金数额时，要考虑建筑行业是微利行业的特点，尽量避免承包人因承担过高违约金导致倒贴钱现象发生。2.（招标文件第（略）页）专用合同条款第（略）.2条发包人暂停施工的责任，约定：“由发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，发包人和承包人均同意只延长工期，不承担相应的（略）暂停的，可能导致承包人承担窝工、窝料等损失，上述条款约定发包人导致的暂停施工只顺延工期不承担费用，排除了承包人合理的权利，建议修改为“由发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，工期顺延，由此增加的费用由承发包双方协商确定。”3.（招标文件第（略）页）专用合同条款第（略）.1.2约定，“（略）发包人将委托有资质的检测单位进行（略）检测，一旦发现问题，承包人必须无条件按照发包人要求进行（略）改，并处以（略）违约金，并（略）相应的检测费用以及承