招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2024-11-15在采购与招标网发布 长三角（苏州）国际会展中心。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 长三（略）（项目名（略）地下（略）施工项目标段施工招标公告1．招标条件本招标项目长三（略）（项目名称）已由苏（略）（项目审批、核准或备案机关名称）（略）投资项目备案证（苏数据备〔（略）〕（略）号）（批文名称及编号）批准建（略），招标人为苏州（略））（略）。项目已具备招标条件，现对该（略）地下（略）（标段）的施工进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1本次招标项目的建设地址：（略）2.2建设规（略）地下（略）即（略）交通（略）号线苏虞（略）站位于（略）与规划（略）之间，G（略）西侧约（略）M，南北敷设，为地下两层岛式车站，主体长约（略）M，宽约（略）特征、结构层次、建筑高度、（略）宽度长度等）2.3标段划（略）标段编号标段名称招标范围合同估算价（（略））定额工期（日历天）招标工期（日历天）N（略）地下（略）施工（略）站土建施工（略）.4其他:。3．申请人资格要求3.1资质条件：投标人须具备（略）施工总承包一级及以上（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2业绩要求：是否有此类要求：?是□否□投标人?项目负责人承（略）；（略）年（略）月1日至今（以竣工验收证明时间为准）承担过（略）交通地下两层及以上车站施工项目的项目负责人（项目经理）或项目副经理或项目总工（项目技术负责人）（此业绩必须为项目负责人在投标单位（略）认定标准（略）业绩证明材料，需提供中标通知书适用于招标项目）、施工合同和竣工验收证明的原件扫描件，施工合同证明材料还需提（略）场监管（略）或全国建筑（略）页截图（略）的认定以合同及竣工验收证明为准，若合同及竣工验收证明无法体现相关内容则可提供业主证明材料加以佐证。3.3项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须（略）一级（略）一级，或（略）一级（略）建造师（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时（略）在两个及以上单位。）□（略）担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；（略）担任公司董（略）董事、监事、高级管理人员的变更信息以（略）的变更备案信息为准。（2）项目负责人是非变更（略），或项目负责人是变更（略）（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方（略）项目停工或因故不能按期开工、且已（略）了项目负责人解锁手续，或项目负责（略），（略）与本（略）项目、同一项目批文、同一施工地点（略）段发包或（略）期施工的情（略）规模在项目负责人执业范围之内。3.4财务要求：。3.5信誉要求：。3.6其他要求:（1）具有独立订立合同的能力。（2）投标人具有建设主管部门颁发的安全生产许可证。（3）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。（4）投标人没有因骗取中标或者严重违约以及（略）质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。（5）根据《（略）交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集[（略）]（略）号）规定被拒绝投标。（6）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔（略）〕（略）号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（（略）w（略）站查询结果（严重失信主体名单）为准。（7）本项目执行“苏建招办〔（略）〕2号文”，投标人在投标文件递交截止时间当日，招标文件要求的建筑业企业资质动态监管结果均不处于不合格状态。（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被（略）判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行（略）判决书中达到《关于（略）贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[（略）]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人（联合体投标的，指各方法定代表人）有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行（略）判决书认定中达到《关于（略）贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[（略）]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。（9）其它明确事项：1、本项（略）住房（略）关于公布最新（略）建筑业企业投标行为考评结果的通知。2（略）执行《住（略）建设部办公厅关于在部（略）启用一级建造师电子（略）证书的通知》（（略）〔（略）〕（略）号）。3、本项目招标采用（略）模式，投标人应当使用“招投标文件制作（略）”制作完（略）的投标（略），不接受书面递交文件。请各投标人提前完成企业信息、业绩和奖项（如有）等材料的录入工作，以免影响后续投标工作。《关（略）公（略））上线运行的预通知》http:（略）.4.（略）.（略）:（略）ztzl（略）e（略）-fce0-4d2e-9f（略）-f1cedcf（略）ce.html4、特别提醒：供应商参与（略）交通项（略）进行（略），供应商仅需（略）一次。（略）方法：供应商进入（略）-“招标信息”-“供应商（略）”（http:（略）.com），按照提示进行（略）。具（略）”《苏州（略）操作手册--供应商》。5、对于有控股关系或者隶属关系的单位不得同时（略）公司为限）最多允许一个投标（略）公司通过资格审查有多个投（略）公司所有投标人资格（略）公司的界（略）；如为其他企业，指一级公司。6、本项目采用评定（略）离办法，由评标委员会推荐N名不排序的中标候选人进入定标程序（有效投标不超过3家时，不再采用评定“评定（略）离”确定中标人；有效投标为4～6家时，由评标委员会根据最终得（略）排名推荐3名中标候选人；有效投标大于6家时，由评标委员会根据最终得（略）排名推荐5名中标候选人。有效投标人指第二阶段初步评审合格的投标人），最终由招标人采用票决法确定拟中标（略）不接受最新年（略）建筑施工企业综合考评等级为C类投标人参与投标。□近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法（略）包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；□近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；□近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目（略）、（略）、（略）（（略）、（略））建设行政主管部门通报批评的；□近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派项目负责人在招标（略）中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如（略）不接受处于违反投标保证信用承诺行为信息公布期内的企业参与投标。3.7本次招标不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：。4.招标文件的获取4.1招标文件获取时间（略）年（略）月（略）日（略）时（略）至（略）年（略）月（略）日（略）时（略）；4.2招标文件获取方式：潜在投标人使用“（略）”（略）“（略）”获取；5.投标文件的递交5.1投标截止时间（略）年（略）月（略）日9时（略）。5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。6.其它需要明确的事项：6.1本招标公告及招标文件中“（略）”是指：苏（略）。6.2各投标人均可就本招标项目上述标段中的1（具体数量）个标段投标，投标人最多只允许中标1个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，招标人按下列原则推荐中标候选人：（略）顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。□。7.评标方法本次招标采用?综合评估法□经评审的最低投标价法□合理低价法，详情见附件。是否采用评定（略）离：?是□否。8.发布公告的媒介本次招标公告同时在（略）、苏（略）“http:（略）.cn:（略）“http:（略）.com”（发布公告的媒介名称）上发布。9.招标人信用承诺书本次招标项目招标人信用承诺详见附件。（略）.监管部（略）招标代理机构：（略）交通（略）公司地址：（略）-（略）电话：（略）-（略）传真：传真：电子（略）：电子（略）：（略）：开户银行：账号：账号：（略）年（略）月（略）日