招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2020-07-17在采购与招标网发布 舟山中远海运重工有限公司7号泊位修复及安全加固工程设计、采购及施工总承包招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 舟山中远（略）公司7号泊位修复及（略）设计、采购及施工总承包招标公告1.招标（略）7号泊位修复及（略）已批准建（略），建设资金来自（略）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计、采购及施工总承包进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1（略）地址：（略）7号泊位及相关水域。2.2（略）原7号泊位第一（略）段范围内，拆除6号风暴系缆墩、人行钢便桥及6号、7号泊位相邻两榀横梁，修复重建该（略）段码头（长度为（略）.2m+（略）m+（略）.2m）；拆除7号泊位码头第二（略）段东侧的7号风暴系缆墩和人行钢便桥，加固7号泊位第三（略）段（（略）m）以及水（略）；港池及周边水域疏浚。2.3招标最高限价：（略）.（略）2.4工期要求：总工期（略）日历天（合同签订即生效），其中签订合同后（略）日历天完成施工图设计及取得相关部门的图纸审查意见。2.5招标范围：本项目的施工图设计、采购及施工总承包。包括以下内容：1施工图设计：投标人需根据发包人（略）工可报告、初步设计文件、地勘资料及相关批文、发包人要求等确定的内容，完成本项目的施工图设计，并保证施工图设计文件通过相关部门的审查；2报建手续：投标人需按照有关部门要求（略）需以承包人名义办（略）建设、设计及施工许可的审批、报建、开工、验收等手续，并承担相关费用；同时协助招标人（略）各项需以发包人名义（略）的相关手续；3采购：投标（略）所需的一切材料、设备（发包人供应的材料设备除外）、采购、运输和保管，但必须符合相关标准的要求，在发包人和监理的监督下实施；4施工：完成施工图设计的所有内容和要求。投标（略）的施工、制作、安装等各项工作直到（略）验收、按规定提交全部交（竣）工资料；包括为实施本项目工作内容在施工范围内的需要实施的障碍探摸和处理、成品保护、环境保护等一切工作；其中人行钢便桥、6、7号泊位风暴系缆墩附属设施由建设单位拆除；5交（竣）工验收：投标人需按照有关部门要求（略）需以承包人名义办（略）交（竣）工手续，并承担相关手续费用；同时协助招标人（略）各项需以业主名义（略）的相关手续；按规定完成交（竣）工资料；6缺（略）保（略）的（略）缺陷责任期内的缺陷修复、沉降位移观测（7号泊位自身及周边水工建筑物）、原结构监测（略）保修期内的保修服务。2.6质量标准（1）设计要求的质量标准：施工图设计符合国家有关技术规范、以及主管机关和发包人的要求，并通过相关审查。（2）施工要求的质量标（略）按照交通运输（略）质量检验标准（略）按照有关现行质量检验评定标准检（略）质量等级要求合格。3.投标人资格要求3.1企业营业执照：真实有效。3.2企业资质：必须具有独立法人资格，在中华人民共和国（略），同时具备以下①和②资质或由以下①和②资质组成的联合体：①具（略）设计水运行业甲级及以上资质；②具有有效的国家建设行政主管部门颁发的港（略）施工总承包一级及以上施工资质。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体所有成员数量不得超过2个；（2）联合体须提供联合体协议书，明确各自职责（略）工和权利义务；牵头单位负责本次项目的各方协调和组织实施工作；（3）参加联合体投标的各方应当具备相应的资质条件，且不得低于上述投标人资质要求的标准；（4）联合体双方均应提供相应资质证明资料；（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标。3.3项目负责人资格：（1）设计部（略）项目负责人：（略））执业资格，同时具有港航（略）师及以上职称。（2）施工部（略）项目负责人：（略）建造师（港（略））执业资（略）师及以上职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）或交通部安全生产人员证书（B类），且无在建项目。施工技术负责人具有职称评审资格的部门颁（略）或港（略）中级及以上职称。（3）非联合体投标的投标时须明确总项目负责人由设计或施工项目负责人承担；联合体投标的：项目总负责人须由牵头单位派出，并满足以上第（1）或（2）的资格要求。3.4投标单位还须满足以下要求（若为联合体投标，是对联合体施工单位的要求）：（1）企业须取得有效的安全生产许可证，企业主要负责人[企业法定代表人、企业（略）管安全生产的副总经理须有任职文件]、项目负责人、专职安全生产管理人员必（略）级以上水运行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。3.5企业和项目负责人无正在公示期内的不良行为。3.6企业及项目负（略）站（（略）www.（略）.cn）列入失信被执行人名单，截至投标截止日止。3.7企业法人及项目负责人近5年（（略）年7月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录（略）（http:（略）.cn）的查询结果为准，截至投标截止日止。3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。3.9（略）外施工企业在中标备案前应（略）住建窗口（略）外进舟企业联系卡。（略）外设计企业，投标时必须提（略）住（略）建设厅核发的有效备案证明。3.（略）本次招标接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于（略）年7月（略）日至（略）年7月（略）日在舟（略）上登记【登记成功的投标（略）站或随时咨询招标代理联系（略）】。4.2投标人在投标（略）前须自行（略）“舟（略）”（略）页查看：http:（略）.cn）（略）上（略），并（略）数（略）。已经（略）或登记成功的单位不得重复（略）。以上所注如有不明确之处请（略）客服电话（略）或者舟山（略）支持群（略）。以联合体投标的，联（略）上（略）并登记。4.3本项目招标文件的补充（答（略）上（略）方式（略）。投标人应自行关注，招标人不再一一通知。5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为（略）年8月（略）日9时（略），投标文件必须在上述时间之前递交至舟（略）开标三室。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标书，招标人不予受理。6.（略）、采购与招标网、（略）、（略）。7.联系方式招标人：（略）公司（略）地址：（略）真：传真：（略）-（略）附录1资格审查条件（资质最低条件）企业资质等级要求（1）投标人（联合体投标的，指联合体各方）具有独立法人资格，持有有效的营业执照；（2）投标人必须同时具有以下资质：a.具（略）设计水运行业甲级及以上资质；b.具有有效的国家建设行政主管部门颁发的港（略）施工总承包一级及以上施工资质；（3）投标人（联合体投标的，指联合体中的施工单位）（略）级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。（4）本次招标接受联合体投标，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。投标单位（略）以后联合体成员单位不允许再进行更换，否则招标人将拒绝其投标。附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求投标人财务状况良好，无破产、资产被冻结、接管等情况发生。承诺提供不应少于（略）人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书，时间为开标截止时间（略）天前）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别（略）制商（略）（（略）、（略））级及以上银行。附录3资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形；2、企业和项目负责人无正在公示期内的不良行为。3、企业及项目负（略）站（（略）www.（略）.cn）列入失信被执行人名单，截至投标截止日止。4、企业法人及项目负责人近5年（（略）年7月1日以来，以法院判决书出具的日期为准）无行贿犯罪记录（略）（http:（略）.cn）的查询结果为准，截至投标截止日止。附录4资格审查条件（主要人员最低要求）人员数量资格要求项目总负责人非联合体投标的投标时须明确项目总负责人由设计或施工项目负责人承担；联合体投标的：项目总负责人须由牵头单位派出，并满足施工项目负责人或设计负责人的资格要求。设计负责人1具（略）师（港（略））执业资格，同时具有港航（略）师及以上职称。施工项目负责人（略）、具有一级（略）建造师（港（略））执业资（略）师及以上职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）或交通部安全生产人员证书（B类），且无在建项目。投标单位需提供施工项目负责（略）承诺书。2、自（略）年7月1日以来（以法院判决书出具的时间为准），拟委任施工项目负责人无行贿犯罪行为。3、拟委任施工项目负责人未在其他（略）中任项目负责人。施工技术负责人1具有职称评审资格的部门颁（略）或港（略）中级及以上职称。注：1.拟委任的施工项目负责人有行贿受贿犯（略）判决书认定行为和出具的时间为准。2、投标人必须在第七章资格审查资料“（九）主要人员简历表”后附拟委任的主要人员（略）（第二代（略）正反面复印件）、职称证书复印件；施工项目负责人和设计负责人需提供相应的执业资格证书复印件；施工项目负责人、施工技术负责人还需提供建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）或交通部安全生产人员证书B类。。3、施工项目负责人、设计负责人、施工技术负责人必须是本单位人员，并提供具有所属社保机构出具的最近三个月连续社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的施工项目负责人、设计负责人和项目技术负责人、参加社保（最近三个月连续三个月的有效证明材料。4、所有证件资料均应采用扫描件或清晰复印件。