招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-01-19在采购与招标网发布 中国光大银行乌鲁木齐分行本部新址营业办公用房（中心机房和智能化工程装修）二标段项目资格预审公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 中国光大银行乌鲁木齐（略）行本部新（略）机房（略）装修）二标段项目资格预审公告1、本招标项目中国光大银行乌鲁木齐（略）行本部新（略）机房（略）装修）二标段项目由乌（略）发展和改革委员会批（略）乌鲁木齐（略）行，建设资金来自企业自筹，招（略），现进行公开招标，特邀请有意向且符合条件的潜在申请人提交资格预审申请。2、项目概况和招标范围及工期：2.1项目概况:中国光大银行乌鲁木齐（略）行新营业办公用房位于乌（略）与（略）交汇处，光大银行乌鲁木齐（略）行（略）1层、7层部（略）、（略）层、（略）层、（略）层、（略）层，（略）层（略）乌鲁木齐（略）首先必须满（略）的需要，其次，应根据银（略）的特点进行设计，使之满足银行办公和运（略）主要包（略）等。2.2计划投资：（略）2.3工期:计划开工日期：（略）年（略）月（略）日；计划竣工日期:（略）年（略）月（略）日2.4招标范围：全套施工图纸范围内的全部工作内容（包括招（略）量清单及补充答疑文件等）3、申请人资格要求：3.1、申请人资质条件：申请人在中华人民共和国境内（略），具有独立法人资格的企业；申请人须具备有效的资质证书且具备电子（略）专业承包二级及以上资质。3.2、安全生产许可证要求：申请人须具备有效的安全生产许可证。3.3、财务要求：申请人须提供近三年（（略）年度、（略）年度、（略）年度）经会计师事务所或审计机构审计无保留意（略）如不能完（略）提供三年财务审计报告，须提供现有的财务审计报告并附情况说明加盖投标人公章）包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和（略）须为成立1年以上且具有完（略）年度财务报告。3.4、申请人业绩要求：申请人近三年（（略）年1月1日-至今，以竣工验收表（或竣工验收意见表）日期为准）已完（略）施工业绩不得少于3（略）施工业绩指：单项合同金额不低于（略）及以上（含（略））（略）内容至少（略）中的两项内容），须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和竣工验收表（或竣工验收意见表）扫描件。3.5、项目负责人资格要求：申请人拟派项目负责人须具备一级（略）建造（略）专业）或一级（略）建造师（通（略）专业），本单位（略）（须提供全国建筑（略）查询截图），本项目不接受临时建造师，（须提供包括但不仅限于（略）和职称证和（略）证书和安全考核证书和毕业证和劳动合同和在本单位连续一年以上的社保证明等扫描件）。3.6、项目负责人业绩要求：项目负责人近三年（（略）年1月1日-至今，以竣工验收表（或竣工验收意见表）日期为准）已完（略）施工业绩不得少于2（略）施工业绩指：单项合同金额不低于（略）及以上（含（略））（略）内容至少（略）中的两项内容），（须提供包括但不仅限于中标通知书和施工合同和竣工验收表（或竣工验收意见表）扫描件）注：业绩证明材料须反映出项目负责人。3.7、申请人信誉：申请人信誉良好，凡拟参加本次招标项目的申请人，（略）站（（略）www.（略）.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体信用服务-失信被执行人、重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-截（略）（（略）www.（略）.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的（略）（http:（略）.cn）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位（略）搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位（略）搜索后输入项目负责人）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚（略）判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）、在国家（略）（http:（略）.html）被列入经营异常名录、严重违法失信（略）站的不良行为记录的（尚在处罚期内的）将拒绝（略）页查询截图）。3.8、申请人需提供近期银行资信证明或银行征信报告（含征信报告查询授权书，且不存在逾期记录和不良信用记录）。3.9、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划（略）标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。投标人对提供的所有资料的真实性负责，招标人有权进行再次核实。（3）与项目所在地的持有方不能存在关联关系。3.（略）、本次资格预审不接受联合体资格预审申请。4、资格预审方法：本次资格（略）数量制的形式，当通过详细审查的申请人多于9家时，通过资格预审的申请人限定为9家。5、资格预审文件（略）5.1凡有意参加资格预审申请者，请于（略）年（略）月（略）日（略）时（略）至（略）年（略）月（略）日（略）时（略）（北京时间（略）（新疆乌（略））（略）资格预审文件。6、资格预审文件的获取6.1申请人可在新疆（略）项目（略）公司（新疆乌（略））（略）资格预审文件。6.2资格预审文件每套售价（略），售后不退。7、资格预审申请文件的递交7.1资格预审申请文件递交的截止时间（截止时间，下同）为（略）年（略）月（略）日（略）时（略）（北京时间），地点（略）新疆乌（略）准噶（略）室标书送达室递交。7.2逾期送达的、未送达指定地点的或不按照资格预审文件要求密封的资格预审申请文件，招标人将予以拒收。8、发布公告的媒介本次资格预审公告同时在乌鲁木（略）（http:（略）.cnggzy）和中国（略）（http:（略）.com）上发布。9、联系方式招标人：（略）司乌鲁木齐（略）行联系人：（略）话：（略）详细地址：（略）   备注：  1、各潜在申请人以本次发布的资格预审公告为准。  2、各潜在申请人本次资格预审公告同时在乌鲁木（略）（http:（略）.cnggzy）和中国（略）（http:（略）.com）上发布。乌鲁木（略）资格   预审公告内容内有带***号处，具体资格预审公告内容详见中国（略）。;