招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2021-09-01在采购与招标网发布 石三门大道响水村口-三古线路面建设工程、月福大道（裕农公司-响水村部）路面改造工程--月福大道一期（裕农公司-三潭线)招标文件补充通知。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 各潜在投标人：（略）-（略）-三潭（略）招标文件内容作如下补充：1、原招标文件中第四章合同条款及格式中项目专用合同条款数据表：序号条目号信息或数据（略）.1.2.2发包人：（略）地址：（略）1.2.6监理人：（略）责任公司地址：（略）5（略）邮政编码：（略）.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年①（略）.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意（略）相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人（略）.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第（略）.3款发出的变更指示（略）变更涉及的金额超过（略）签约时合同价的%或累计变更超过了签约合同价的%（略）.2.1发包人是否提（略）设备：否（略）.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否（略）.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署合同协议书后7日内（略）资料报送监理人审批的期限：签署合同协议书后（略）日内（略）.5（3）逾期交工违约金：（略）天（略）.5（3）逾期交工违约金限额：%签约合同价②（略）.6提前交工的奖金：（略）天（略）.6提前交工的奖金限额：%签约合同价（略）.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或（略）经济效益的，发包人按所节约成本的%或增加收益的%给予奖励（略）.1□因物价波动引起的价格调（略）按照第（略）.1.1项或第（略）.1.2项约定的原则处理若按第（略）.1.1项的约定采用价格调（略）公式进行调价，每半年或一年按价格调（略）公式进行一次调（略）现补充（略）序号条目号信息或数据（略）.1.2.2发包人：（略）地址：（略）1.2.6监理人：（略）责任公司地址：（略）5（略）邮政编码：（略）.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年①（略）.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意（略）相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人（略）.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第（略）.3款发出的变更指示（略）变更涉及的金额超过（略）签约时合同价的%或累计变更超过了签约合同价的%（略）.2.1发包人是否提（略）设备：否（略）.2发包人是否提供施工设备和临时设施：否（略）.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签署合同协议书后7日内（略）资料报送监理人审批的期限：签署合同协议书后（略）日内（略）.5（3）逾期交工违约金：（略）天（略）.5（3）逾期交工违约金限额：%签约合同价②（略）.6提前交工的奖金：（略）天（略）.6提前交工的奖金限额：%签约合同价（略）.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或（略）经济效益的，发包人按所节约成本的%或增加收益的%给予奖励（略）.1□因物价波动引起的价格调（略）按照第（略）.1.1项或第（略）.1.2项约定的原则处理若按第（略）.1.1项的约定采用价格调（略）公式进行调价，每半年或一年按价格调（略）公式进行一次调（略）序号条目号信息或数据？合同期内不调价①（略）.2.1（1）开工预付款金额：（略）%签约合同价②（略）.2.1（2）材料、设备预付款比例：等主要材料、设备单据所列费用的%③（略）.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：份（略）.3.3（1）进度付款证书最低限额：%签约合同价或（略）④（略）.3.3（2）逾期付款违约金的利率：‰天⑤（略）.3.5农民工工资（略）按《（略）建设领域农民工工资（略）管理办法》执行。（略）.4.1质量保证金金额：3%合同价格⑥，若交工验收时承包人具备（略）交通运输厅评定为A级')" rel="nofollow" style="color:blue;">AA级信用等级')" rel="nofollow" style="color:blue;">信用等级，发包人给予%合同价格质量保证金的优惠。⑦质量保证金是否计付利息：□是，利息的计算方式：？否（略）.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份（略）.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份（略）.2（2）竣工资料的份数：6份,另加一份电子版（扫描件）。（略）.5.1（略）设备是否需投入施工期运行：（略）设备需要进行施工期运行，需要施工期运（略）设备规定如下：（略）.6.1（略）设备是否进行试运行（略）设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：（略）.7（1）保修期：自实际交工日期起计算1年⑧（略）.1（略）一切险的保险费率：‰（略）.4.2第三者责任险的最低投保金额：（略），事故次数不限（不计免赔额）保险费率：1‰（略）.5安全生产责任险投保按《（略）交通运输厅交通运输行业安全生产责任保险实施意见》执行。（略）.1争议的最终解决方式：仲裁或诉讼如采用仲裁，仲裁（略）注：本招标文件其他内容不变。本补充通知未实质性影响投标文件编制，各投标人如有异议，请于本补充通知发出后（略）小时内向招标人或招标代理机构处提出，预期没有提出异议的投标人将视同认可并接受本补充通知内容。招标单位：（略）天（略）监督单位：（略）天（略）附件：补充通知.pdf附件：[H（略）]石（略）-（略）部）（略）面改造工.HNCF******$"#readnum1".html$"#readnum2".html.split""[2];**