招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-04-22在采购与招标网发布 苏州市轨道交通8号线工程供电系统（含接触网）施工安装项目SRT8-11-5标。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 招标公告资审公告（略）-（略）-（略）交通8（略））施工安装项目（项目名称）SRT8-（略）-4SRT8-（略）-5SRT8-（略）-6标标段施工招标资格预审公告（代招标公告）1．招标条件本招标项（略）交通8（略））施工安装项目（项目名称）已（略）发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《（略）发展改革委关（略）交通8（略）可行性研究报告的批复》（苏发改基础发[（略）]（略）号）（批文名称及编号）（略），招标（略）。项目已具备招标条件，现对该项（略）交通8（略））施工安装项目SRT8-（略）-4SRT8-（略）-5SRT8-（略）-6标（标段）的施工进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。2．项目概况与招标范围2.1本次招标项目的建设地址：（略）8号线2.2建设（略）特征、结构层次、建筑高度、（略）宽度长度等）8（略）（西津桥站～车坊站）（略）全长（略）.5km，全部为地下线，设（略）座地下站，其中换乘站（略）座；平均站间距1.（略）km。2.3标段划（略）标段编号标段名称招标范围合同估算价（（略））定额工期（日历天）招标工期（日历天）E（略）SRT8-（略）-4标西津桥站（含）-（略）施工安装（含（略）、（略）、杂散（略）和可视化（略）），并负责全线动力变压器、交直流屏（含主（略）采购。（略）E（略）SRT8-（略）-5（略）站（含）-时代（略）施工安装（含（略）、（略）、杂散（略）和可视化（略）），并负责全线电力监控设（略）、SF6气体检测装置、再生电能吸收装置、供电车间设备采购。（略）E（略）SRT8-（略）-6（略）站（含）-镬底潭（略）施工安装（含（略）、（略）、杂散（略）和可视化（略）），并负责全线（略）流变压器、（略）流器、隔离开关、（略）避雷器采购。（略）.4其他:计划开竣工时间：SRT8-（略）-（略）标：（略）年8月（略）日～（略）年6月（略）日。3．申请人资格要求3.1资质条件：投标人须具备铁（略）专业承包一级（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2业绩要求：是否有此类要求：R是□否R投标人□项目负责人承（略）；（略）_年_1_月_1_日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过以下业绩中任一项：1）（略）电气化施工总承包业绩；2）具有（略）（（略）的业绩；3）（略）总（略）认定标准（略）业绩证明材料，需提供中标通知书适用于招标项目）、施工合同和竣工验收报告的原件扫描件，施工合同证明材料还需提（略）场监管（略）或全国建筑（略）页截图。?需提供合同和竣工验收资料的原件扫描件，如上述资料无法体现相关信息的，可提供业主证明材料加以佐证。3.3项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须具备中级及以上职（略）专业一级（略）建造师（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时（略）在两个及以上单位。）（2）项目负责人是非变更（略），或项目负责人是变更（略）（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方（略）项目停工或因故不能按期开工、且已（略）了项目负责人解锁手续，或项目负责（略），（略）与本（略）项目、同一项目批文、同一施工地点（略）段发包或（略）期施工的情（略）规模在项目负责人执业范围之内。3.4财务要求：。3.5信誉要求：。3.6其他要求：（1）具有独立法人资格；（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（3）投标人需提供有效期内的《（略）建筑业企业年度信用手册》，（略）建筑业企业年度信用手册的外地建筑业企业进苏承揽业务须按苏住建建[（略）]（略）文执行，需提供《外地进苏建筑业企业信息登记书（略）不接受最新年（略）建筑业企业信用评定等级为C类及以下投标人参与投标。□近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法（略）包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；□近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；□近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目（略）、（略）、（略）（（略）、（略））建设行政主管部门通报批评的；□近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派项目负责人在招标（略）中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：3.7本次招标不接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：。4．资格预审方法本次资格预审采用合格制（略）数量制）。是否对所有资审合格的投标申请人（略）投标邀请书□是R否每个标段，当通过符合性、完（略）性审查的申请人少于7家（不含）时，招标人将重发公告；当通过符合性、完（略）性审查的申请人为7（含）~9（含）家时，全部入围；当通过符合性、完（略）性审查的申请人多于9家（不含）时，按照苏住建建（（略））（略）号文相关规定，由招标人从中选择9家合格的申请人入围。5．资格预审文件的获取5.1资格预审文件获取时间（略）年4月（略）日9时（略）至（略）年5月5日（略）时（略）；5.2资格预审文件获取方式：潜在申请人使用“（略）”（略）“（略）”获取；6．资格预审申请文件的递交6.1递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为（略）年5月（略）日9时（略）。6.2逾期提交的资格预审申请文件，招标人不予受理。7.其它明确事项（一）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔（略）〕（略）号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（（略）w（略）站查询结果为准。（二）根（略）住房和（略）《（略）住房（略）关于优化营商环境（略）招标投标监管的通知》（苏住建建〔（略）〕（略）号），招标人在招标活动结束后将招投标过程中发现的失信行为上报监管部门。（三）本项目执行《（略）交通参建企业履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔（略）〕（略）号）。（四）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被（略）判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行（略）判决书中达到《关于（略）贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[（略）]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行（略）判决书认定中达到《关于（略）贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[（略）]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。（五）6、7、8（略））施工安装项目共划（略）为9个标段（（略）各3个标段，共（略）3批进行招标，其中6号线已（略）公司为限）所有投标人（略）最多允许中1个标段，3条线累计最多允许中2个标段。7号线3个标段最多允许同时申请2个标段参与投标（同一集团最多允许一个投标人参加本批次投标），最多允许中1个标段，定标标段顺序（略）SRT7-（略）-4标→SRT7-（略）-5标→SRT7-（略）-6标。某一投标人在优先定标标段上已推荐为第一中标候选人，则在后续标段（不论排名多少）不再被推荐为中标候选人。拟中标人不得自行改变其推荐中标顺序，否则取消其中标资格。8号线3个标段最多允许同时申请2个标段参与投标（同一集团最多允许一个投标人参加本批次投标），最多允许中1个标段，定标标段顺序（略）SRT8-（略）-4标→SRT8-（略）-5标→SRT8-（略）-6标。某一投标人在优先定标标段上已推荐为第一中标候选人，则在后续标段（不论排名多少）不再被推荐为中标候选人。拟中标人不得自行改变其推荐中标顺序，否则取消其中标资格。（略）交通7（略））施工安装项目（SRT7-（略）-（略）标）（略）交通8（略））施工安装项目（SRT8-（略）-（略）标）同步招标，优先推荐7号线项目第一中标候选人。（六）申请人必须是独立法人单位，对于有控股关系或者隶属关系的单位不得同时（略）公司为限）最多允许一个投标（略）公司通过资审有多个投（略）公司所有投标人资格（略）公司的界（略）；如为其他企业，指一级公司。（七）重要告知：1）本项目招标采用（略）模式（含资格预审和投标），投标申请人应当使用“招投标文件制作（略）”制作成完（略）的资格预审申请文件及投标（略），不接受书面递交文件。请各投标人提前完成企业信息、业绩和奖项（如有）等材料的录入公示工作，以免影响后续资格预审及投标工作。2）资格审查及定量评审中所涉及的类似业绩和奖（略）上预公示的模式，各投标单位应先（略）投标人业绩库进行维护录入，完成之后业绩和奖项（如有）将发布到苏（略）苏（略）站-交易信（略）-轨交招标项目业绩公示栏，各单位应对自行录入公示业绩的真实有效性、完（略）性进行负责，具体操作过程请查看附件操作手册《“（略）交通项目投标”业绩公示操作指南》（http:（略）.cn:（略）ztzl（略）c（略）a-fe8a-（略）-a4f0-bbb7c（略）c（略）.html）。3）请投标人尽早根据招标公告要求完成资格审查及定量评审中所涉及的类似业绩和奖项（如有）录入及公示，业绩和奖项（如有）公示时间不得少于（略）小时（以递交资审文件截止时间进行反推）。因未按规定提前公示而引起的资格预审不合格等结果由投标人自行承担。建议投标人业绩公示后到苏（略）公示页面查看公示情况（是否显示、内容是否齐全等（略）处理。4）投标人自行录入的业绩一经公示，不得自行删除、修改、撤回，请投标人谨慎录入公示业绩内容，确保相关信息、附件全面真实有效、并能反映公告资格条件的所有内容。若已公示的业绩需新增相关证明材料，请投标人向招标人提交书面申请【格式自拟，列明需增加或修改的内容，可编辑WORD档及加盖单位公章后彩色扫描发至公告中招标人（略）】进行增录。5）投标人公示的业绩如存在弄虚作假，相关情况将报建设主管部门认定，采用弄虚作假业绩进行投标的项目一经查实取消其投标资格、中标资格，并报建设主管部门，可能承担按照《招标投标法实施条例》第六十八条[弄虚作假的责任]予以处罚的风险。6