招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2023-07-04在采购与招标网发布 中国铁塔股份有限公司江苏省分公司2022-2023年土建外电配套一体化施工服务增补采购项目招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 本招标项目为（略）公（略）公司（略）-（略）年土建外电配套一体化施工服务增补采购项目、招标编号：JSZB-（略），招标代理机构为江苏（略）公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。1.招标范围1.1招标范围:本项目为集中招标项目。本次集中招标合同有效期（略）自合同签订之日起至框架下订单累计金额达到采购预算上限之日或土建外电配套一体化施工服务再次签订框架协议之日，上述任一日期到达时合同终止。1.2.1计划工期：（1）土建外电：在站址确定的情况下，低压工期要求（略）天站，高压工期要求（略）天站。要求施工单位每站安排一支施工队（略）确保单站工期要求。具体工期以（略）施工通知单为准。（2）配套：在站址确定的情况（略）工期为3天，（略）个（略）工期为7天，（略）个至（略）工期为（略）天，（略）个至（略）工期要求为（略）天，（略）个（略）工期要求为（略）天，具体工期以（略）施工通知单为准。（3）土建机房含铁塔基础：在选址完成的情况下，工期要求（略）天站。要求施工单位每站安排一支施工队（略）确保单站工期要求。具体工期以（略）施工通知单为准。（4）铁塔基础施工：在选址完成的情况下，工期要求（略）天站。要求施工单位每站安排一支施工队（略）确保单站工期要求。具体工期以（略）施工通知单为准。（5）小方量砼基础施工及改造站新增机柜基础施工：在选址完成的情况（略）工期7天，（略）个（略）工期（略）天，（略）个（略）工期（略）天，请施工单位按照工期要求配置施工班组和人力、车辆，确保单站工期要求。具体工期以（略）施工通知单为准。1.2.2质量标准要求：合格，符合国家、行业及招标人要求。1.2.3技术标准要求：合格，详见技术规范书。1.3承包方式：包工部（略）包料1.4采购预算：预估本次采购金额不含税（略）。1.5采购内容：土建、外电、配套一体化施工（略）《土建施工服务技术规范书》、《（略）电引入施工服务技术规范书》、《动力及机房配套施工服务技术规范书》。1.6（略）域：采购人指定地点（详见各标段对（略）域）1.7本项目划（略）为2个标段，具体标段划（略）、中标人及对应份额如下：标段标段名称中标人数量名（略）域对应预算金额（不含税（略））份额1苏州（略）、（略）、（略）、（略）、（略）、（略）.（略）%2吴江、（略）.（略）%3（略）、昆山（略）.（略）%2泰州（略）海陵、高港、姜堰、兴化（略）.（略）%2靖江、泰兴（略）.（略）%本项目共划（略）为2个标段，可兼投兼中，允许中标人最多中标的标段数为2个，但各标段中人员（除企业主要负责人及项目总负责人外，其他人员不得重复）、工器具、车辆等须独立配备不得重复。1.8最高限价：本项目按折扣（非OFF）报价，最高限价为折扣（非OFF）（略）%，折扣（%，非OFF）=1-下浮率（%）。投标人投标报价有任何一项高于最高限价的，其投标将被否决。2．投标人资格要求2.1.投标人基本资格要求2.1.1依法设立：应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、（略））法律上和财务上独立的法人或依法登记（略）的组织，合法运作并独立于招标人和采购代理机构，须提供有效的（略）登记文件。2.1.2资质要求：应同时具备以下资质：（1）具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有（略）施工总承包三级及以上资（略）施工总承包乙级及以上资质；2具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有（略）施工总承包三级或以上资（略）施工总承包乙级或以上资质；（3）具有有效的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质（须同时具备承装类、承修类及承试类，电监会或能源监管办颁发）；（4）具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有（略）施工总承包三级及以上（略）施工总承包乙级及以上资质）（略）施工总承包资质三级及以上（略）施工总承包乙级及以上资质）或（略）专业承包资质三级及以上资质（（略）专业承包乙级及以上资质）；（5）具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有效的建筑施工企业安全生产许可证。须提供有效的证书复印件。2.1.3财务要求：应能够开具增值税专用发票，并承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票，提供承诺函并（略）。2.1.4业绩要求：（略）年1月1日至投标截止时间期间签订的土建（通信基站、机房类）、（略）电引入施工、机房及（略）相关施工业绩，且土建施工项目业绩累计金额不少于（略）人民币、（略）电引入施工项目业绩累计金额不少于（略）人民币；机房及（略）相关施工业绩累计金额不少于（略）人民币；以上时间、金额以单项合同或订单或发票或甲方证明为准，须提供包括合同首页、签字页（略）量清单在内的合同关键页扫描件或复印件作为证明材料，若为框架合同须同时提供框架合同+框架合同对应的订单（加盖甲方印章）或框架合同对应的（略）公章并提供甲方联系人）。上述材料未提供或不完（略）将不计入累计金额。2.1.5三类安管人员须同时具备以下要求：（1）企业主要负责人（1人）：具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（A证）；项目经理（每个投标标段人员配置数量均不少于1人）：具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；专职安全生产管理人员（每个投标标段人员配置数量均不少于1人）：具有住（略）建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（C证）；（2）企业主要负责人（1人）：具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）；项目经理（每个投标标段人员配置数量均不少于1人）：具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；专职安全生产管理人员（每个投标标段人员配置数量均不少于1人）：具有通信主管部门或其下属行政机构核发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）。注：除企业主要负责人（A证），其余人员各标段不得复用；同一标段内，A、B、C类人员不得复用，若所配置人员同时满足（1）和（2），则提供一次即可。须提供人员名单、（略）扫描件（或复印件）、证书扫描件（或复印件（略）出具的（略）年（略）月1日至投标截止日期间连续3个月的社保证明材料。2.1.6控股管理关系：（1）在招标公告（邀请书）发出前（略）日（发出当日不计）至投标截止日（含）期间，法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划（略）标段的同一招标项目投标。（2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划（略）标段的同一项目投标。（3）投标人的高级管理人员（包（略）董事长、公（略）副总经理、公司总会计师公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划（略）标段的同一项目投标。2.2投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；（3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人；（5）为本招标项目提供招标代理服务的；（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被依法暂停或取消投标资格的；（（略））被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（（略））进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（（略））在最近三年内（自（略）年1月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违（略）质量（略）安全问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；（（略））在最近五年内（自（略）年1月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（（略）”的生效判决为准）；（（略））在最近五年内（自（略）年1月1日起）被判处合同诈骗罪的（（略）”的生效判决（略）认定为失信被执行人的（略）站（（略）www.（略）.cn）或（略）公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；（（略））被中国铁塔或江苏铁塔列入“禁止交易企业名单”的；（（略））被中国铁塔或江苏铁塔列入同类服务供应商黑名单”的，且本项目在禁止参与范围（略）供应商负面行为管理办法》约定的情形；（（略））在本项目招投标活动中串通投标的。2.3本项目不接受联合体投标。2.4本项目不接受代理商投标。2.5法律法规规定的其他要求。3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。4．招标文件的获取本项目通过（略）（https:（略）.（略）”）发售（略），具体如下：4.1招标文件获取时间：（略）年7月5日至（略）年7月（略）日（北京时间）。4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：4.2.1（略）（https:（略）.cn进行本项目招标文件（略）的投标人须先进行（略），（略）方法详见本公告“【6】投标人（略）”。4.2.2完成（略）后，投标人选择“（略）进行本项目招标文件的登记申领。首先（略）左侧菜单“采购文件（略）”模块，在右侧列表选择对应项目及标段，然后（略）右侧“查看操作”（略），填写项目联系人信息及开票信息，最后（略）最下方“（略）并（略）”（略）及（略）。（略）方式详见4.3条款。4.2.3获取招标（略）供应商操作手册》，请选择“供应商”身份（略）（https:（略）.cn，（略）左侧菜单“操作手册”模块（略）。4.3招标文件费用：每套售价（略）人民币，售后不退。招标文件款通过中通服供应链管理（略）缴纳：凡有意参与的潜在投标人,可通过“中通服供应链管理（略）址：https:（略）.cn）完成本项目的费用（略），招标文件（略）-工作（略）操作（略）联系人雷经理：（略）-（略）。（略）完成后（略）“已线下（略）”并联系招标代理机构确认后（略）。4.4招标文件款发票事宜：供应商须在中通服供应链管理（略）填写准确的开票信息；供应商通过中通服供应链管理（略）自行（略）电子发票关于标书费发票和中标服务费发票的注意事项：1增值税普通发票和专用发票的税率都是6%。2发票一经开具不可退换更改。3增值税发票有效期（略）天（自开票之日起），过期不补开。4.5其他注意事项：4.5.1已完成招标文件、格式文件（略）的潜在投标人，还须在江（略）站（http:（略）.（略）.（略）.（略）:（略））（略）。已（略）的潜在（略）本项目专属页面进行招标文件申领确认。未（略）的潜在投标人请先（略），（略）站。5．投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）（略）年7月（略）日9时（略）。5.2电子投标文件的递交：通过中国铁塔