咨询该项目请拨打:400-006-6655
招标代理公司(
立即查看)
受业主单位(
立即查看)
委托,于
2023-05-24在采购与招标网发布
[湖北省中心]新建襄阳至荆门高速铁路施工期环境监测、环境监理、环保竣工验收技术咨询服务及水土保持监测、水土保持监理等技术咨询服务XJST(第二次)(HBSJ-202207TL-056006003)招标公告。现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
新建襄阳至荆门(略)施工期环境监测、环境监理、环保竣工验收技术咨询服务及水土保持监测、水土保持监理等技术咨询服务(略)JST第二次HBSJ-(略)TL-(略)
招标公告招标编号:HBSJ-(略)TL-(略).招标条件 本招标项目新建襄阳至荆门(略)((略)(以(略)以《关于新建襄阳至荆门(略)可行性研究报告的批复》(铁发改函〔(略)〕(略)号)及《关于新建襄阳至荆门(略)初步设计的批复》(铁鉴函〔(略)〕(略)号)、《关于新建襄阳至荆门(略)宜城北站站房初步设计的批复》(铁鉴函〔(略)〕(略)号)批准建设,(略),建设资金来源(略)资本金和银行贷款,建设资金已落实(略),
招标代理机构(略)公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况建设地址:(略)蓉沿江高铁荆门西站,(略)长(略).(略)公里。全线设襄阳东、宜城北、双河西、荆门西4座车站,其中,襄阳东为既有车站,宜城北、双河西(预留客运条件)为新建站,荆门西为在建车站。其他:(略)JST(第二次)为水土保持监测、水土保持监理等咨询服务标段,主要是开展施工期的水土保持监测工作,对项目建设期间的水土流失动态进行
评估,编制评估报告;指导监理单位开展水保监理工作,提供监理咨询服务,收集(略)理(略)监理档案资料,汇总编写水土保持监理工作报告;参与(略)验收,配合水土保持设施验收技术评估及报告编制等咨询服务。因《水利部办公厅关于生产建设项目水土保持方案管理工作有关衔接事项的通知》(办水保函〔(略)〕(略)号)的要求“自(略)年3月1日起,承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构”,本次招标不含水保验收报告编制的相关内容。2.2招标范围招标范围:襄阳东站(不含)至沪渝蓉高铁荆门西站(含),(略)长(略).(略)公里,水土保持监测、水土保持监理等咨询服务。标段划(略):本次招标共划(略)1个标段,标段号(略)JST(第二次)。计划工期:(略)日历天。从合同签订之日起至本项目水保竣工验收完成为止。 2.3其他:(略)JST(第二次)为水土保持监测、水土保持监理等咨询服务标段,主要是开展施工期的水土保持监测工作,对项目建设期间的水土流失动态进行评估,编制评估报告;指导监理单位开展水保监理工作,提供监理咨询服务,收集(略)理(略)监理档案资料,汇总编写水土保持监理工作报告;参与(略)验收,配合水土保持设施验收技术评估及报告编制等咨询服务。因《水利部办公厅关于生产建设项目水土保持方案管理工作有关衔接事项的通知》(办水保函〔(略)〕(略)号)的要求“自(略)年3月1日起,承担生产建设项目水土保持方案技术评审、水土保持监测、水土保持监理工作的单位不得作为该生产建设项目水土保持设施验收报告编制的第三方机构”,本次招标不含水保验收报告编制的相关内容。3.投标人资格要求3.1本标段招标要求投标人须具备:(1)资质要求:中华人民共和国境内具有独立法人资格的合法企事业单位;投标人需同时具有中国水土保持学会颁发的“生产建设项目水土保持监测单位水平评价证书”、“生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书”、水利部颁发的(略)施工监理甲级资质。(2)财务要求:投标人(略)年、(略)年、(略)年财务状况良好,无亏损。(联合体投标的,联合体牵头单位需具备)(3)业绩要求:近5年内(略)年(略)月(略)日起至投标截止日期前一日承担过(或正在承担)铁(略)项目((略)交通、(略)、机场等)水土保持监理、监测等相关业务。且承担的监理、监测项目无重大环境质量、安全事故。近三年未受到过水行政主管部门通报。业绩证明材料:正在承担的项目需提供合同(或委托书),承担过的项目需提供合同(或委托书)及水行政主管部门的报备回执等。(4)
信誉要求:1)近三年((略)年(略)月(略)日至(略)年6月(略)日)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;2)近三年内((略)年6月(略)日至(略)年6月(略)日)不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使合同被解除;3)投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标(略)公司)管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故的;4)投标人未被人民法院列为
失信被执行人;财产未被接管或冻结;投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在招(略)上(略)开始)日起前1年内((略)年5月(略)日至(略)年5月(略)日)不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。(投标人为联合体投标时,联合体成员应均满足以上要求)。机构设置及人员要求、设施、设备等其他要求:见
招标文件第五章发包人要求。因投标人自身原因未查看相应材料而导致的任何后果将由投标人自行承担。3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:联合体成员(含牵头方)上限2家,并提供联合体协议,明确各方拟承担的责任和义务。3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1具体数量)个标段投标。适用于(略)标段的招标项目。3.4本次招标本项目不属于(略)。3.5本项目属性:3.6其它要求:投标人不得与本项目施工单位有行政隶属关系或者控股关系或直接利益关系。本项目的施工单位:(略)JZQ-1标段(略)公司,(略)JZQ-2标段(略)公司,(略)JZQ-3标(略)公司,(略)JZQ-4标段(略)公司。4.招标文件的
获取4.1凡有意参加投标者若为联合体投标,指联合体所有成员,应当在湖北(略)(以(略)址:(略)www.(略).cn)进行(略)登记,并(略)手机版(略)(标证通)或(略)(具体操(略)”—办事指南—交易主体(略)登记指南)。4.2完成(略)登记后,请于(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日(略):(略)时止(北京时间、(略)使用手机版(略)(标证通)或(略)数字证(略)”,在所投标段免费(略)。联合体投标的,由联合体牵头人(略)(具体操(略)”—办事指南—招标(资审)文件(略)指南)。未按(略)”(略)的,招(略)”)拒收其
投标文件。5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间(略)年(略)月(略)日(略)时(略)5.2投标人应当在投标截止(略)使用手机版(略)(标证通)或(略)数字证(略)”,选择所投标段将加密的电子投标文件(略)。投标人完成投标文件上(略)”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成(略)或未加密的电子投标文件,招(略)”)将拒收。6.投标相关事宜 。7.
评标办法 本标段招标评标办法采用综合评估法。8.发布公告的媒介 本标段招标公告同时(略)公共(略)址:(略)www.(略).cn)、
采购与招标网(https:https://www.chinabidding.cn)、(略)成套(略)(http:(略).com)发布公告的媒介名称上发布。9(略)
代理机构:(略)公司地址:(略)2(略)B座)7~(略)邮编:(略)邮编:(略)联系人:(略)、张丰星联系人:(略)雄、苏恩华电话:(略)电话:(略)传真: 传真: 电子(略): 电子(略):(略)址:http:(略)www.(略).com开户银行: 开户银行:中国银(略)账号: 账号:(略)年(略)月(略)日备注:“在所投标段(包)免费(略)”是指投标人拟参加某标段(包)投标的,应按规定(略)该标段(包)的招标文件。投标人的下(略)”将予以记录,并可在“(略)情况查询”中查看,该记录作为投标人是否(略)该标段(包)招标文件的依据。;