招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2020-04-03在采购与招标网发布 新宁县安山乡永兴村9组滑坡地质灾害治理工程合同公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）9组滑坡地质（略）合同公告公告日期:（略）年（略）月（略）日地质（略）合同项目名称：（略）9组滑坡地质（略）甲方：（略）（盖章）乙方：（略）水（略）勘察院（盖章）签订地址：（略）方乙方:（略）水（略）勘察院以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则（略）的具体情况，经双方协商一致，签订本合同（略）概况1（略）名称:（略）9组滑坡地质（略）2（略）地址：（略）9组3、设计单位:湖南勘测设计院4、监理单位：（略）勘测设计院5、政府采购成交通知书编号:ZKGSFZB-（略）、成交金额:人民币（略）￥（略）7（略）承包范围和主要内容:按照经评审通过的设计方案施工。第二条合同工期1、开工日期:（略）年3月日2、竣工日期:（略）年8月日3、合同工期:（略）天第三条（略）质量标准:符合国家相关文件规定的合格标准第四条（略）合同金额:人民币（略）￥（略）第五条结算价款（略）部（略）量结算，合（略）量由甲方、乙方和监理单位按实计量，（略）量清单中的单价予以结（略）量清单中没有单价的，（略）场价格，由甲方、乙方和监理单位协商确定。第六条组成合同的文件组成本合同的文件包括:本合同协议书（略）的洽商、变更等书面协议和文件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件设计图纸第七条乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工（略）质量保修责任。第八条甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式，（略）合同价款及其他应当（略）的款项。本合同自双方签字盖章之日起（略）尾款时终止。本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，肯有同等法律效力。本合同一式六份。正本两份，甲乙双方各持一份。副本四份，由甲乙双方送有关部门备案。发包人：（略）：（略）水（略）勘察院地（略）地址：（略）账号：监管部门签字盖章：合同订立时间：年月日第二部（略）双方权利和义务第九条乙方代表1、乙方驻施工（略）全权代表姓名:张永才2、乙方代表易人，甲方应提前七天书面通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。第（略）师1（略）师姓名:谢阿祺2（略）师职责范围:（略）监理。第十一条甲方工作甲方应完成以下工作，如造成延误，承担所发生的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。1、协助乙方会同当地政府协调（略）有关的周边关系和施工环（略）顺利进行:2、在开工前三天之内，向乙方提供有效的施工图纸一套;3、组织乙方和设计单位、监理单位进行图纸会审和设计交底;4、对施工中的有关情况负责记录、签证;5、对乙方施工人员、质检员、安全员、预算员等是否持证上岗进行督促检查。6、甲方积极配合当地政府教育群众，支持乙方正常施工。第十二条乙方工作乙方应完成以下工作，如造成工（略）损失，应对甲方给予赔偿。1、向甲方（略）进度表、施工计（略）事故报告;2（略）需要采取安全措（略）内所管辖的人员、材料、设施和设备的安全，提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏等，如乙方未履行上述（略）、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用;3、建立一套完（略）的质量保证体系，健全质量责任制，明（略）的质量负责人，落实质量保证措施;施工员、资料员对（略）完成后，必须及时进行自检，自检合格后向（略）监理进行书面申报验收，验收合格后，方能（略）工序施工。4、保证施工（略）洁，符合文明施工等有（略）交工前要达到工完场清的要求，如因施工、运输、堆料临时占用由乙方负责在完工后恢复原样，否则承担所造成损失的农田，一切损失;5、保护好地上、地下原有管线、古树、文物和其它设施，并（略）的成品保护，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用及质（略）质量原因发生损坏的修复费用，接受甲方对（略）采取特殊保护措施的要求:6、参加甲方组织的图纸会审和设计交底:7（略）验收含过程验收规（略）验收前的准备工作，（略）项、（略）在自检合格后，（略）别向监理申报单独验收并按甲方的要求提供施工过程中的质量检测、材料试（略）记录、施工测量和竣工图件、文字材料等技术性资料，在竣工验收前并装订成册，达（略）项目档案管理的要求;8、处理周边关系，承担因乙方原因造成的矛盾和责任。第三部（略）施工组织设计和工期第十三条施工组织设计1、（略）开工五天前，向监理提交施工组织设计或施工方案，监理在收到乙方的施工组织设计或施工方案后，两天内予以批准或提出修改意见。2、乙方必须按已经批准的施工组织设计或施工方案组织施工并接受甲方代表的检查和监督，乙方不按照监理批准的施工组织设计或施工方案组织施工的，监理报甲方批准有权终止合同，且可拒绝退还履约（略）开工前，施工组织设计明确的项目经济责任人、投标文件承诺的施工员、资料员必须驻地施工。第十四条施工工期1、开工及延期开工:乙方应按合同约定的开日期开工。因乙方自身原因不能按期开工的。其工期不予顺延:因甲方原因不能按期开工，监理应书面通知乙方，并相应顺延工期。2、暂停施工及复工:甲（略）师认为确有必要暂停施工时，应以书（略）知乙方暂停施工，并在（略）小时内提出书面处理意见。乙方在接到通知后，应按要求停止施工，并在实施甲（略）师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。因甲方原因造成停工的，相应顺延工期:因乙方原因造成停工的，工期不予顺延。3、工期延误:因以下原因造成工期延误，经甲（略）师确认，工期相应顺延:设（略）量增加;不可抗力;合同中约定或甲方同意给予顺延的其它情况。乙方在工期延误情况发生后3天内，就延误工期以书面形（略）师和甲方提出报告并确认。非上（略）不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。4、乙方必须在规定工期内（略），（略）工序完成乙方自检合格后方可报甲（略）师检查验收，经审定合格签字后才能进（略）工序的施工，否则甲方有权强制乙方对前面（略）量不予结算。第四部（略）质量与验收第十五条方应认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲（略）师的检查检验，为检查检验提供便利（略）质量经验收不合格，乙方应按甲方提出的要求进行返工、修改，乙方承担返工（略）合格为止所发生的一切费用，并（略）价款5%的违约金，（略）款内扣除。第十（略）具备隐蔽条件的验收部位，在隐蔽前（略）小时书面通知甲（略）师验收，验收合格方能进（略）工序的施（略）量不予确认，发生的一切费用由乙方自负。第十七条（略）质量，应达到国家和行业的质量检验评定的合格标准。第十八条甲（略）质量发生的争议，由质量监督部门仲裁。第五部（略）材料设备供应第十九条乙方采购的材料应按设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。乙方采购的材料如与设计和有关标准不符，或者使用前经检验不合格的。乙方（略）师要求清退出施工（略），并重新采购。第六部（略）合同价款与（略）第二十条合（略）合同价款总金额（略）人民币（略）（￥（略））（略）部（略）量结算，结算单价（略）清单中的单价予以结（略）量清单中没有单价的，（略）场价格，由甲方、乙方和监理单位协商确定。第（略）价款（略）甲方进场后，乙方按合同价款的（略）%（略）进场费和材料备料款，（略）量的（略）%时，乙方（略）甲方合同价款的（略）量全部完工，并经监理和（略）管理人员审核属实后（略）%，（略）自然资（略）验收合格后全部（略）%，余款5%作为质保金完工一年后经检查合格再付清。第七部（略）设计变更第二十三条在施工过程中，乙方不得随意变更设计。确需变更设计的，要经（略）监理单位和建设单位签证确认后，按有关程序和要求由建设方报相关单位审查批准后，方可进行变更。施工中因甲方对原设计进行变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。乙方在施工过程中擅自变更规划设计，有关责任由乙方承担。第八部（略）竣工结算第（略）竣工后，乙方须向甲方提供三套完（略）师审核的竣工验收报告、竣工资料和竣工图件。第二十五条甲方在接到乙方竣工验收申请后应及时申请验收。第二十六条乙（略）竣工验收申请时应同时提交竣工结算（略）结算价款以（略）或具有资质的中介机构审（略）竣工验收通过后，甲方应及时（略）结算手续，乙方在（略）天（略）交付甲方。第九部（略）争议与仲裁第二十七条争议甲乙双方因合同发生争议，应及时协商，协商不成时，首先提请上级有关主管部门进行调解，调解不成时，采取下列方式解决:1、向约定的仲裁机构申请仲裁;2、向人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保（略）。1、甲方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;2、调解要求停止施工，且为双方接受;3、仲裁机构要求停止施工:4、法院要求停止施工。第二十八条违约1、甲方不及时给出必要指令确认、批复，不履行自己的各项义务、不按合同（略）款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担相应的责任，并相应顺延工期，且（略）违约金和赔偿因其违约给乙方造成的约定窝工等损失。2、甲方不按规定返回保证（略）款时，须按天（略）应付款0.1%的违约金给乙方。3、因乙方的原因未能按期竣工，每推迟一天罚违约金1千（略），并须承担由此引发的一切经济和法律责任。4、乙方未按规范和技术标准施（略）质量不合格的，乙方应无条件按甲方要求按时保质返工，并承担再次质检费用。5、乙（略），甲方可终止合同，追回前期预付材料款和进场费，另行与第二成交人签订合同，并追究其责任、（略）场不良行为。6、如乙方发生违约行为，甲方及其代表应立即发出违约情况通知，经确（略）款中进行处罚扣减。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范要求，发生其它使合同无法履行的行为。甲方代表应通知乙方，按条款约定（略）违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前（略）天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第十部（略）其它第二十九条安全施工乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部（略）有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。第三十条未经甲方同意，乙方不得将全（略）转包给其他单位或个人，一经发现，甲有权解除合同，并由乙方负责赔偿因此造成的一切损失。附件（略）：合同扫描件.rar