招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-07-26在采购与招标网发布 锦州医科大学学生公寓楼洗漱间改造工程竞争性磋商公告2022-07-28 。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 公告信息公告标题:锦州医科大学学（略）洗（略）竞争性磋商公告有效期:（略）-（略）-（略）至（略）-（略）（锦州医科大学学（略）洗（略））竞争性磋商公告项目概况锦州医科大学学（略）洗（略）采购项目的潜在供应商应在（略）获取采购文件，并于（略）年（略）月（略）日（略）时（略）（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：JH（略）-（略）-（略）项目名称：锦州医科大学学（略）洗（略）采购方式：竞争性磋商包组编号：（略）预算金额（（略））：（略）,（略）.（略）最高限价（（略））：（略）,（略）采购需求：查看一、投标单位具有建筑（略）级（含（略）级）以上资（略）级（含（略）级）以上等施工资质，营业执照，安全生产许可证等有效证件。法人委托代理人及派驻（略）项目经理持有建造师有效证件，项目经理应常驻施工单位，不许挂靠单位或借用资（略）名称：学（略）洗（略）主要特征及（略）1-2（略）洗（略）。1、拆除部（略）：拆除给（略），拆除墙砖地砖，拆除洗漱池拖布池，原有木门部（略）拆除，机械钻孔、人工挖槽。2、安装部（略）：PPR给水管热熔连接，安装水龙头，阀门安装，安装地漏，安装饮（略），洗漱间铺设地面砖，安装洗手池、拖布池，成品套装门安装，安装梳妆镜，地面高（略）子防水，安装自由门，安装吸顶灯。3、成品保护，垃圾清运，卫生保洁。4、中标单位接到中标通知书（略）日内，同建设单位签订合同书，逾期未签合同视为中标单位自动放弃权（略）发包形式：中标单位包工包料，不得转包；如有转包建设单位有权终止合（略）材料：所用材料、成品、半成品等质量必须达到国家现行各行业新产品优等品标准（三年内新出品的材料）、各项检测指标符合要求；外观质量和规格符合要求，同（略）的要求标准；有产品出厂合格证，产品质量合格证以及产品检验合格证等，同时达到产品环保检测指标要求，无毒、无味等，施工前需提供材料样（略）质量（略）施工依据国家（略）、（略）施（略）招（略）方案（略）验收依据国家（略）、（略）等验（略）招（略）方案以及使用功能等要求，达到国家（略）验收标准，满足使用功能要（略）完（略）性。如验收不合格，施工单位进行（略）改，并负责承担所发生的全部费用，直至验收合格，交付使用。七、（略）截止后，招标单位统一组织（略）踏勘，（略）勘查人员具有建造师执业资格证书，包括勘查、测量、制平面图、咨询等，勘查结果与招标清单相互补充、支撑（略）完（略）方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不作调（略）和签（略）造（略）量清单、招标文件、（略）勘（略）资料等投标报价，中标价作为确定施工单位的依据。包干使用，不作调（略）。在合同履行期间，中标价不因政策、人工、材料、机械、（略）条件变化而调（略），不（略）签证，双方风险共担。包（略）质量合格，（略）内容，满足使（略）完（略）性等要求所发生的全部费用；人工费、材料费、机械费、检验试验费、措施费、管理费、利润、风险因素、售后维修服务费及税金等。综合单价必须经济、合理。甲（略）款任何利（略）竣工验收合（略）报审材料后，（略）合同价款的（略）审计结束后按审定金额（略）款。（略）款前，乙方需按合同（略）质保金为审定金额的2%，质（略）无质量问题无（略）款（略）同（略）工期：工期为（略）天（因疫情，按照甲方指定时间入场）。因乙方原因,每拖延1天交工，中标方向建设单位缴纳违约金（略）.（略）天,（略）款中直接扣除（略）保修期为一年，保修期内发生的一切费用由乙方承担。十二、施工安全：施工单位负责（略）的安全管理和文明施工，中标方承担施工（略）所发生的一切人身安全事故及财产损失，并负责经济赔偿。十三、其他事宜双方按国家现行法律、法规等共同商定或法律判决。　　　　合同履行期限：工期为（略）天（因疫情，按照甲（略）采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。本项目（是否）接受联合体投标：否包组编号：（略）预算金额（（略））：（略）,（略）.（略）最高限价（（略））：（略）,（略）采购需求：查看一、投标单位具有建筑（略）级（含（略）级）以上资（略）级（含（略）级）以上等施工资质，营业执照，安全生产许可证等有效证件。法人委托代理人及派驻（略）项目经理持有建造师有效证件，项目经理应常驻施工单位，不许挂靠单位或借用资（略）名称：学（略）洗（略）主要特征及（略）3-4（略）洗（略）。1、拆除部（略）：拆除给（略），拆除墙砖地砖，拆除洗漱池拖布池，原有木门部（略）拆除，机械钻孔、人工挖槽。2、安装部（略）：PPR给水管热熔连接，安装水龙头，阀门安装，安装地漏，安装饮（略），洗漱间铺设地面砖，安装洗手池、拖布池，成品套装门安装，安装梳妆镜，地面高（略）子防水，安装自由门，安装吸顶灯。3、成品保护，垃圾清运，卫生保洁。4、中标单位接到中标通知书（略）日内，同建设单位签订合同书，逾期未签合同视为中标单位自动放弃权（略）发包形式：中标单位包工包料，不得转包；如有转包建设单位有权终止合（略）材料：所用材料、成品、半成品等质量必须达到国家现行各行业新产品优等品标准（三年内新出品的材料）、各项检测指标符合要求；外观质量和规格符合要求，同（略）的要求标准；有产品出厂合格证，产品质量合格证以及产品检验合格证等，同时达到产品环保检测指标要求，无毒、无味等，施工前需提供材料样（略）质量（略）施工依据国家（略）、（略）施（略）招（略）方案（略）验收依据国家（略）、（略）等验（略）招（略）方案以及使用功能等要求，达到国家（略）验收标准，满足使用功能要（略）完（略）性。如验收不合格，施工单位进行（略）改，并负责承担所发生的全部费用，直至验收合格，交付使用。七、（略）截止后，招标单位统一组织（略）踏勘，（略）勘查人员具有建造师执业资格证书，包括勘查、测量、制平面图、咨询等，勘查结果与招标清单相互补充、支撑（略）完（略）方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不作调（略）和签（略）造（略）量清单、招标文件、（略）勘（略）资料等投标报价，中标价作为确定施工单位的依据。包干使用，不作调（略）。在合同履行期间，中标价不因政策、人工、材料、机械、（略）条件变化而调（略），不（略）签证，双方风险共担。包（略）质量合格，（略）内容，满足使（略）完（略）性等要求所发生的全部费用；人工费、材料费、机械费、检验试验费、措施费、管理费、利润、风险因素、售后维修服务费及税金等。综合单价必须经济、合理。甲（略）款任何利（略）竣工验收合（略）报审材料后，（略）合同价款的（略）审计结束后按审定金额（略）款。（略）款前，乙方需按合同（略）质保金为审定金额的2%，质（略）无质量问题无（略）款（略）同（略）工期：工期为（略）天（因疫情，按照甲方指定时间入场）。因乙方原因,每拖延1天交工，中标方向建设单位缴纳违约金（略）.（略）天,（略）款中直接扣除（略）保修期为一年，保修期内发生的一切费用由乙方承担。十二、施工安全：施工单位负责（略）的安全管理和文明施工，中标方承担施工（略）所发生的一切人身安全事故及财产损失，并负责经济赔偿。十三、其他事宜双方按国家现行法律、法规等共同商定或法律判决。　　　　合同履行期限：工期为（略）天（因疫情，按照甲（略）采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。本项目（是否）接受联合体投标：否包组编号：（略）预算金额（（略））：（略）,（略）.（略）最高限价（（略））：（略）,（略）采购需求：查看一、投标单位具有建筑（略）级（含（略）级）以上资（略）级（含（略）级）以上等施工资质，营业执照，安全生产许可证等有效证件。法人委托代理人及派驻（略）项目经理持有建造师有效证件，项目经理应常驻施工单位，不许挂靠单位或借用资（略）名称：学（略）洗（略）主要特征及（略）5-6（略）洗（略）。1、拆除部（略）：拆除给（略），拆除墙砖地砖，洗漱池矮墙等拆除，拆除洗漱池拖布池，原有木门部（略）拆除，机械钻孔、人工挖槽。2、安装部（略）：PPR给水管热熔连接，安装水龙头，阀门安装，安装地漏，安装饮（略），洗漱间铺设地面砖，安装洗手池、拖布池，成品套装门安装，安装梳妆镜，地面高（略）子防水，安装自由门，安装吸顶灯。3、成品保护，垃圾清运，卫生保洁。4、中标单位接到中标通知书（略）日内，同建设单位签订合同书，逾期未签合同视为中标单位自动放弃权（略）发包形式：中标单位包工包料，不得转包；如有转包建设单位有权终止合（略）材料：所用材料、成品、半成品等质量必须达到国家现行各行业新产品优等品标准（三年内新出品的材料）、各项检测指标符合要求；外观质量和规格符合要求，同（略）的要求标准；有产品出厂合格证，产品质量合格证以及产品检验合格证等，同时达到产品环保检测指标要求，无毒、无味等，施工前需提供材料样（略）质量（略）施工依据国家（略）、（略）施（略）招（略）方案（略）验收依据国家（略）、（略）等验（略）招（略）方案以及使用功能等要求，达到国家（略）验收标准，满足使用功能要（略）完（略）性。如验收不合格，施工单位进行（略）改，并负责承担所发生的全部费用，直至验收合格，交付使用。七、（略）截止后，招标单位统一组织（略）踏勘，（略）勘查人员具有建造师执业资格证书，包括勘查、测量、制平面图、咨询等，勘查结果与招标清单相互补充、支撑（略）完（略）方案。满足使用功能要求和标准，风险共担，不作调（略）和签（略）造（略）量清单、招标文件、（略）勘（略）资料等投标报价，中标价作为确定施工单位的依据。包干使用，不作调（略）。在合同履行期间，中标价不因政策、人工、材料、机械、（略）条件变化而调（略），不（略）签证，双方风险共担。包（略）质量合格，（略）内容，满足使（略）完（略）性等要求所发生的全部费用；人工费、材料费、机械费、检验试验费、措施费、管理费、利润、风险因素、售后维修服务费及税金等。综合单价必须经济、合理。甲（略）款任何利（略）竣工验收合（略）报审材料后，（略）合同价款的（略）审计结束后按审定金额（略）款。（略）款前，乙方需按合同（略）质保金为审定金额的2%，质（略）无质量问题无（略）款（略）同（略）工期：工期为（略）天（因疫情，按照甲方指定时间入场）。因乙方原因,每拖延1天交工，中标方向建设单位缴纳违约金（略）.（略）天,（略）款中直接扣除（略）保修期为一年，保修期内发生的一切费用由乙方承担。十二、施工安全：施工单位负责（略）的安全管理和文明施工，中标方承担施工（略）所发生的一切人身安全事故及财产损失，并负责经济赔偿。十三、其他事宜双方按国家现行法律、法规等共同商定或法律判决。　　　　合同履行期限：工期为（略）天（因疫情，按照甲（略）采购政策内容：促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。本项目（是否）接受联合体投标：否包组编号：（略）预算金额（（略））：（略）,（略）.（略）最高限价（（略））：（略）,（略）采购需求：查看一、投标单位具有建筑（略）级（含（略）级）以上资质