招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2021-07-27在采购与招标网发布 【湖北省中心】新建荆门至荆州铁路施工期环境监测及环保竣工验收技术咨询服务与水土保持监测、水土保持设施验收技术评估及报告编制咨询服务JJHB(HBSJ-201801TL-040013001)招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 新建荆门至（略）施工期环境监测及环保竣工验收技术咨询服务与水土保持监测、水土保持设施验收技术评估及报告编制咨询服务JJHBHBSJ-（略）TL-（略）招标公告招标编号：HBSJ-（略）TL-（略）.招标条件本招标项目新建荆门至（略）（项目名称）已（略）发改委《（略）发展改革委关于新建荆门至（略）项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔（略）〕（略）号）（略）、（略）人民政府、（略）人民政府《关于新建荆门至（略）初步设计的批复》（鄂铁投建管〔（略）〕4号）批复，（略）公司出具了《关于新建荆门至荆州（略）施工图审核报告咨询意见的函》（建管设函〔（略）〕（略）号）意见。项目已具备招标条（略）。建设资金来（略）、（略）、（略）项目资本金、国内银行贷款（资金来源），项目出资比例为项目资本金（略）%，国内银行贷款（略），招标代理机构（略）公司。项目已具备招标条件，现进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况建设地址：（略）（（略）），终点与荆州站接轨，（略）新建正线全长（略）.（略）km，（略）运营里程约（略）.（略）km，共设车站3个，其中接轨站2座，中间站1座（沙洋西站）；另（略）所2个。其他：技术标准：1、（略）等级：（略）；2、正线数目：双线；3、速度目标值：（略）kmh；4、最小曲线半径：（略）m，困难（略）m；5、正线线间距5.0m；6、限制坡度：（略）‰；7、到发线有效长：（略）m；8、牵引种类：电力；9、列车类型：动车组；（略）、列车运行控制方式：自动控制；（略）、行车指挥方式：综合调度集中。2.2招标范围招标范围：新建荆门西站（不含）至汉宜线荆州站（含）正线（略）.（略）公里范围内新建荆门至（略）施工期环境监测（含施工中环境监理咨询）及环保竣工验收技术咨询服务，水土保持监测（含施工中水土保持监理咨询）、水土保持设施验收技术评估及报告编制咨询服务。标段划（略）：本项目划（略）为2个标段。计划工期：（略）日历天，计划开工日期即从合同签订之日起至本项目环境保护竣工验收完成为止。合同估算价：（略）.（略）2.3其他：主要工作内容：JJHB:为环境监测及环保竣工验收技术咨询服务标段，主要是开展施工期、试生产阶段环保监测工作（特别是敏感点的监测工作）和环保监理咨询（指导监理单位开展环保监理工作），完成阶段性成果和总结性成果，并编制过程中相关报告和相关验收报告，配合环保验收工作，为环保竣工验收提供技术咨询服务。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：JJHB:（1）资质要求：投标人必须是中华人民共和国境内合法（略）的独立法人。（2）拟派项目负责人须同时具有环境（略）师执业资格和环境保护相关专业高级技术职称。（3）业绩要求：投标人近五年内（（略）年8月（略）日起至（略）年8月（略）日）承担过（或正在承担）至少1项交通运输类（（略）、（略）交通、（略）、机场等）环境监理及交通运输类（（略）、（略）交通、（略）、机场等）环保验收工作（提供合同、建设单位验收资料等），且所承担的项目未发生重大环境质量事故。近三年内未受到过生态环境行政主管部门通报。（4）财务要求：投标人（略）年、（略）年、（略）年财务状况良好，无亏损。（5）信誉要求：近三年（（略）年8月（略）日至（略）年8月（略）日）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近三年内（（略）年8月（略）日至（略）年8月（略）日）不曾在任何合同中违约或被逐或因任何原因而使合同被解除；财产未被接管或冻结；投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标（略）公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安（略）列为失信被执行人；投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在招（略）上（略）开始）日起前1年内（（略）年7月（略）日至（略）年7月（略）日）不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（6（略）施工单位、监理单位均无行政隶属关系或控股关系或直接利益关系。（7）机构设置及人员要求、设施、设备等其他要求：见招标文件第五章发包人要求。因投标人自身原因未查看相应材料而导致的任何后果将由投标人自行承担。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的2具体数量）个标段投标，但只能中标1个标段。3.4其它要求：投标人不得与相关的单位有隶属关系或者其他利害关系，本项目的相关单位：1）施工单位：①JJSG-1标：（略）公司；②JJSG-2标：中国（略）公司；③JJSG-3标：（略）公司；④JJSG-4标：（略）公司、（略）公司联合体；2监理单位：①JJJL-1标：铁四院（略）公司；②JJJL-2标：中铁（略）公司；③JJJL-3标：（略）责任公司；4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者若为联合体投标，指联合体所有成员，应当在湖北（略）（以（略）址：（略）www.（略）.cn）进行（略）登记，并（略）（具体操（略）”—办事指南—交易主体（略）登记指南）。4.2完成（略）登记后，请于（略）年（略）月（略）日至（略）年（略）月（略）日（略）：（略）时止（北京时间、（略）使用（略）数字证（略）”，在所投标段免费（略）。联合体投标的，由联合体牵头人（略）（具体操（略）”—办事指南—招标（资审）文件（略）指南）。未按（略）”（略）的，招（略）”）拒收其投标文件。5.投标文件的递交5.1投标文件递交截止时间（略）年（略）月（略）日（略）时（略）5.2投标人应当在投标截止（略）使用（略）数字证（略）”，选择所投标段将加密的电子投标文件（略）。投标人完成投标文件上（略）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成（略）或未加密的电子投标文件，招（略）”）将拒收。6.投标相关事宜。7.评标办法本次招标评标办法采用综合评估法_一次性汇总。8.发布公告的媒介本次招标公告同时（略）公共（略）址：（略）www.（略）.cn）、采购与招标网（（略）：（略）www.（略）.cn）以（略）成套（略）（http:（略）.com）发布公告的媒介名称上发布。9.联系方式招标人（略）院内3（略）地址：（略）2（略）B座）7~（略）邮编:邮编:（略）联系人：（略）人：（略）恩华电话:（略）-（略）电话:（略）-（略）、（略）传真:传真:电子（略）址:http：（略）www.（略）.com开户银行:开户银行:中国银（略）账号:账号:（略）年（略）月（略）日备注:“在所投标段（包）免费（略）”是指投标人拟参加某标段（包）投标的，应按规定（略）该标段（包）的招标文件。投标人的下（略）”将予以记录，并可在“（略）情况查询”中查看，该记录作为投标人是否（略）该标段（包）招标文件的依据。