招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托，于2022-03-24在采购与招标网发布 苏州市轨道交通7号线项目苏州市轨道交通7号线工程车站机电安装及装修施工项目SRT7-13-6标;招标公告。现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。 （略）交通7（略）车站机电安装及装修施工项目（第一批）SRT7-（略）-2、SRT7-（略）-3、SRT7-（略）-4、SRT7-（略）-6标段施工招标资格预审公告（代招标公告）1．招标条件本招标项（略）交通7（略）车站机电安装及装修施工项目（第一批）（项目名称）已（略）发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）《（略）发展改革委关（略）交通7（略）可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔（略）〕（略）号）（批文名称及编号）（略），招标人（略）。项目已具备招标条件，现对该项目SRT7-（略）-2、SRT7-（略）-3、SRT7-（略）-4、SRT7-（略）-6（标段）的施工进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。2．项目概况与招标范围2.1本次招标项目的建设地址：（略）7号线2.2建设（略）特征、结构层次、建筑高度、（略）宽度长度等）2.3标段划（略）标段编号标段名称招标范围合同估算价（（略））工期（日历天）E（略）SRT7-（略）-2包括3（略）站、（略）站、富（略）站，不含商业开发）（略）间的机电设备安装及装修。主（略）暂定：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。3、负责全线消防应（略）采购工作。（略）.（略）E（略）SRT7-（略）-3包括3个车站（（略）站、春申湖东（略）北站，不含商业开发）机电设备安装及装修。主（略）暂定：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。3、负责全线潜污泵及消防泵的采购工作。4、负责全线污水提升装置、（略）间排水泵采购工作。（略）.（略）E（略）SRT7-（略）-4包括4个车站（白荡南站、（略）站、（略）站、（略）西站，不含商业开发）（略）间的机电设备安装及装修。主（略）暂定：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。3、负责全线EPS设备及必要的附件的采购工作4、负责全线卫生洁具、不锈钢制品的设备采购工作。（略）.（略）E（略）SRT7-（略）-6包括3个车站（（略）站、（略）站、郭巷站，不含商业开发）（略）间的机电设备安装及装修。主（略）暂定：1、除甲供设备外的设备、材料采购。2、所有设备的安装及相关服务。3、负责全线多联（略）体空调室内机、室外机、集中控制箱、线控器等设备及必要的附件的采购工作。（略）.（略）.4其他:企业允许申请标段数：3项目负责人项目经理允许申请标段数：3。3．申请人资格要求3.1资质条件：投标人须具备具（略）施工总承包一级资质，或建筑（略）专业承包一级资质且同时具备（略）专业承包一级资质；和②建筑（略）专业承包一级资质；如为联合体，牵头方须满足①，联合体另一方须满足②。（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2业绩要求：是否有此类要求：√是□否√投标人□项目负责人承（略）；（略）_年_6_月_1_日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过①（略）交通车站（或车辆基地）的（略）业绩或单项合同金额（略）及（略）宇（略）业绩，和②单项合同内含有金额在（略）及以上的内（略）业绩，如为联合体，牵头方须满足①，联合体另一方（略）认定标准（略）业绩证明材料，需提供中标通知书适用于招标项目）、施工合同和竣工验收报告的原件扫描件，施工合同证明材料还需提（略）场监管（略）或全国建筑（略）页截图。√_需提供合同和竣工验收资料的原件扫描件。3.3项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须（略）一级（略）建造师证书（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时（略）在两个及以上单位。）（2）项目负责人是非变更（略），或项目负责人是变更（略）（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方（略）项目停工或因故不能按期开工、且已（略）了项目负责人解锁手续，或项目负责（略），（略）与本（略）项目、同一项目批文、同一施工地点（略）段发包或（略）期施工的情（略）规模在项目负责人执业范围之内。3.4财务要求：无。3.5信誉要求：无。3.6其他要求：（1）具有独立订立合同的能力；（2）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（3）投标人需提供有效期内的《（略）建筑业企业年度信用手册》，（略）建筑业企业年度信用手册的外地建筑业企业进苏承揽业务须按苏住建建[（略）]（略）文执行，需提供《外地进苏建筑业企业信息登记书》；（4）投标人不得存在下列情形之一：1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构单位；2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；3）为本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所（略）的；8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被（略）判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行（略）判决书中达到《关于（略）贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[（略）]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行（略）判决书认定中达到《关于（略）贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[（略）]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。9）根据《（略）交通参建企业履约信用考核管理办法（试行）》规定被拒绝投标的。（5）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔（略）〕（略）号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（（略）w（略）站查询结果为准。（6）本项目执（略）住房和（略）《（略）住房（略）关于优化营商环境（略）招标投标监管的通知》（苏住建建〔（略）〕（略）号）的规定。（7）6、7、8（略）机电安装及装修类施工项目（略）批（略）公司为（略）；如为其他企业，指一级公司）所有投标人（如为联合体，指联合体（略）的独立法人企业）（略）最多允许中一个标段，3条线累计最多允许中2个标段。3条线累计已中标2个标段的投标人不得参与投标。本批次共（略）4个标段，最多允许同时申请3个标段参与投标（同一集团最多允许一个投标人参加本批次投标），允许中1个标段，8号线第二批与7号线第一批同期进行招标且优先开标8号线第二批，7号线第一批定标顺序（略）SRT7-（略）-3标→SRT7-（略）-2标→SRT7-（略）-4标→SRT7-（略）-6标。某一投标人在优先定标标段上已推荐为第一中标候选人，或已在6号线、8号线中累计中标推荐为第一中标侯选人2个的，则在后续标段不再被推荐为中标候选人。任何一个已在8号线第二批、7号线第一批机电安装及装修项目中被推荐为第一中标候选人的投标人，因质疑、投诉、复议等情形取消中标资格后，均不再考虑8号线第二批、7号线第一批机电安装及装修项目任一个标段可能，即按上述原则的最终排名不因优先（略）机电安装及装修项目中标人改变而更改。拟中标人不得自行改变其推荐中标顺序，否则取消其中标资格。（8）1）本项目招标采用（略）模式（含资格预审和投标），投标申请人应当使用“招投标文件制作（略）”制作成完（略）的资格预审申请文件及投标（略），不接受书面递交文件。请各投标人提前完成企业信息、业绩和奖项（如有）等材料的录入公示工作，以免影响后续资格预审及投标工作。2）资格审查及定量评审中所涉及的类似业绩和奖（略）上预公示的模式，各投标单位应先（略）投标人业绩库进行维护录入，完成之后业绩和奖项（如有）将发布到苏（略）苏（略）站-交易信（略）-轨交招标项目业绩公示栏，各单位应对自行录入公示业绩的真实有效性、完（略）性进行负责，具体操作过程请查看附件操作手册《“（略）交通项目投标”业绩公示操作指南》（http:（略）.cn:（略）ztzl（略）c（略）a-fe8a-（略）-a4f0-bbb7c（略）c（略）.html）。3）请投标人尽早根据招标公告要求完成资格审查及定量评审中所涉及的类似业绩和奖项（如有）录入及公示，业绩和奖项（如有）公示时间不得少于（略）小时（以递交资审文件截止时间进行反推）。因未按规定提前公示而引起的资格预审不合格等结果由投标人自行承担。4）投标人自行录入的业绩一经公示，不得自行删除、修改、撤回，请投标人谨慎录入公示业绩内容，确保相关信息、附件全面真实有效、并能反映公告资格条件的所有内容。若已公示的业绩需新增相关证明材料，请投标人向招标人提交书面申请【格式自拟，列明需增加或修改的内容，可编辑WORD档及加盖单位公章后彩色扫描发至公告中招标人（略）】进行增录。5）投标人公示的业绩如存在弄虚作假，相关情况将报建设主管部门认定，采用弄虚作假业绩进行投标的项目一经查实取消其投标资格、中标资格，并报建设主管部门，可能承担按照《招标投标法实施条例》第六十八条[弄虚作假的责任]予以处罚的风险。6）投标人制作资格预审文件（略）业绩和奖项（如有）必须从企业业绩库中选择（已预公示满（略）小时的），业绩和奖项（如有）认定以此为准。自行（略）的或未经公示的业绩和奖项（如有）资审时不予认可。定量评审涉及的业绩和奖项（如有）应全部放入资审文件中“其他资料”，（汇总表中所填报的业绩及奖项必须是已经在苏（略）预公示满（略）小时的，否则不予认可。业绩及奖项等证（略）上预公示的材料一致，不一致的，以资审文件中已预公示满（略）小时的资料作为定量评审的依据。）。因未按规定提前预公示或放于其它位置而引起的资格预审不合格或定量评审不得（略）等结果由投标人自行承担。7）企业（略）问题、（略）后完善信息问题、（略）问题、（略）相关问题等参见《常见问题及解答汇总》http:（略）.4.（略）.（略）:（略）wxlj（略）a（略）e8-ab（略）-（略）-a（略）-（略）e7b（略）c3.html。3.7本次招标接受联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：以联合体形式申请资格预审的，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，并附有联合体投标协议,联合体投标协议中须明确各方的职责和范围；项目经理必须是联合体牵头单位的