招标代理公司（立即查看） 受业主单位（立即查看） 委托的项目评审工作已圆满结束，于2024-04-30在采购与招标网发布 新邵县水牛坑水库除险加固工程采购项目，现将成交供应商名单公告。 （略）水牛坑水库（略）采购项目合同公告公告日期:（略）年（略）月（略）采购编号：新邵财采计〔（略）〕（略）合同书发包方（略）日期：二〇二四年四月目录1、合同协议书2、通用合同条款3、专用合同条款4、安全生产合同5（略）建设项目廉政责任书6、环境保护和水土保持责任书7、湖（略）项目负责人质量终生责任承诺书8、履（略）采购编号：新邵财采计〔（略）〕（略）发包方（全称）：新（略）（甲方）承（略）（乙方）甲方（略）采购竞争性磋商法定程序，乙方已经成交，甲乙双方经过友好协商，依据《中华人民共和国民（略）采购法》及有关法律法规条款，就该项目的有关事项达成如下协议，以资共同遵守（略）概况1.1（略）名称：（略）水牛坑水库（略）采购项目；1.2（略）地址：（略）1.3承包范围：以甲（略）量清单为准；1.4承包方式：成交综合单（略）量按实结算。1.5（略）质量：达到（略）验收标准。重要（略）和关键（略）质量评定的约定：合格率（略）合格标准（略）％。1.6（略）量清单以内合同价（人民币大写）：（略）（小写）：￥（略）.（略）第二条甲方责任2.1开工前三天，甲方组织设计单位向乙方进行（略）技术交底。甲方协助乙方全部腾空或部（略）腾空施工场地，清除影响施工的障碍物，对只能部（略）腾空的施工场地中所滞留的物件等采取保护措施。为保证项目顺利进行甲方应取得发包方相对应的项目建设完备手续，前期包括不限于施工许可证，后期包括不限于竣工验收证明。若因手续问题造成项目无法按照合同执行，甲方应（略）乙方相应的费用及损失。2.2指派谢飘海为甲方代表，负责合同（略）质量、进度进行监督检查，（略）验收、变更、登记手续和其他事宜。第三条乙方责任3.1乙方拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2指派朱四虎为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、环境保护规定进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验（略）结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工（略）管理的规定，妥善保护好施工（略）周围设备管线等不受损坏。做好施工（略）保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的各种矛盾。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改施工场地的各种设备管线。3.6（略）竣工未移交甲方之前，负责对（略）的一（略）成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1乙方自合同签订之日起，（略）日历天内（略）。4.2因乙方未按约定完成工作，影响工期，工期不顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并（略）甲方由此产生的相关费用。4.4因设计变更或非乙方原因造成无法施工及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。4.5由于甲方的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的（略）小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意乙方的暂停工作请求。第（略）质量及验收的约定5.1（略）以甲（略）量清单、施工方案进行验收。5.2（略）质量应达到国家质量评定合格标准。5.3乙方应及时通知甲方（略）的检验与验收手续；甲方不按时（略）验收，乙方可自行验收，甲方应予承认；若乙方不及时通知甲方，甲方组织检验与验收的所有费用由乙方承担。若甲方要求复验时乙方应按要求（略）复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期相应顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5（略）竣工后申请验收，甲方自接到验收申请（略）日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方承认竣工日期，但不承担相关费用。5.6因甲方的原因工（略）范围变化产生的费用由甲方承担。由甲方批准实施造成的合同总价超支，乙方应（略）量签（略）结算。第（略）价款及结算的约定6.1付款方式：按实计量进度（略）的结算方式，第一次（略）量的（略）%后进行，且只（略）按实（略）款的（略）%；第二（略）完工后，由施工单位申请完工验收，经采购人组织相关单位进行完工验收合格并对结算资料审核后，（略）至合同金额的（略）竣工验（略）竣工结算经审计审定后付至审定金额的（略）%；预留3%作为质（略）交付使用（略）运行正常、无质量问题及无其他经济法律纠纷）付清。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。（保修期间承建单位应加强巡查，出现质量问题及时修复处理，确保水库除险加固项目能正常运行，维修所需费用由承建单位负责，否则，由发包人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。）6.2在施工（略）量清（略）结算方式（略）成交综合单（略）量。6.3（略）竣工验收后,（略）结算有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料（略）天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。6.4乙方的收款信（略）开户银行：中国（略）公司邵阳（略）行帐号：（略）若乙方基本户有变更，则出具相应的基本户证件复印件、说明文书盖公章交于甲方，甲方依据复印件、文书变更付款账户，其他个人（略）款。第七条关于材料供应的约定7.1本项目的材料由乙方进行采购，但必须经过甲方认可后方可进入施工（略）。7.2凡由乙方提供的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对项目造成的损失由乙方负责。第八条有关安全生产和防火的约定8.1乙方提供的作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计要求规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守有关法律和其他相关的规范。8.3由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第（略）项目变更管理及（略）签证的约定9.1（略）变更在实施前先由施工单位提出申请，经监理单位同意后，报建设单位组织包括设计单位（涉及设计变更的）、建设单位（略）管理人员、技术负（略）管领导等经过会议研究并签署意见（略）变更申请报告；变更申请报告由施工单位、监理单位、建设单位相关负责人签署意见并盖章确认。未履行变更审批程序，擅自变（略）量，建设单位一棷不予承认，由施工单位自行负责。9.2（略）量签证必须由施工单位的项目经理、监理单位的（略）监理员、总监及建设单位的（略）负责人共同审核签证，并加盖各单位印章，其它人员不得代替签证。9.3超出招标（略）量签证，未履行变更审批程序，签证（略）结算不得确认。第十条违约责任（略）.1因乙方原因逾期竣工，每延期一天，甲方将扣除乙方（略），最高不超过合同总结算价款5%。乙方累计延期超过（略）天（不含（略）天）以上，甲方有权终止合同，已完成合格部（略）按合同约定方式结算给乙方。（略）.2乙方应妥善保（略）成品，损坏应照价赔偿。（略）.3未经甲方同意，乙方擅自拆改原（略）的设备设施或管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责。（略）.4因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，（略）合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条争议或纠纷处理（略）.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。（略）.2当事人不愿意通过协商，调解解决或者协商、调解不成时，双方同意（略）仲裁委员会仲裁；仲裁无（略）起诉。第十二条组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议（2）成交通知书（3）响应文件（4）本项目的竞争性磋商文件（5）政府采购合同及其附件（6）标准、规范及有关技术文件，图纸（如果有）（7）其他合同文件。第十三条其他约定（略）.1（略）需要进行项目增减时，经双方协商，签订补充协议。第十四条附则（略）.1本合同一式（略）份，（略）采购监督部门执（略）份，采购代理机构执（略）份，每份具有同等法律效力。所有合同甲乙双方签字盖章（乙方加盖骑缝章）后生效。（略）.2本合同履行完成后自动终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人：（略）：委托代理人：（略）：联系电话：联系电话：传真：传真：开户银行：帐号：签订日期：（略）年4月（略）日新（略）采购股备案（盖章）：年月日FF（略）E;DD（略）E;EE（略）E;